合同中的隱蔽工程是什么。供水和供熱管道及其他項目需要覆蓋。如果隱蔽工程中出現質量問題,必須重新掩蓋,造成返工等重大損失。為避免資源浪費和雙方損失,保證工程質量和順利竣工,本條規定,承包人在隱蔽工程前,應當通知發包人檢查。經發包人檢查合格后,才能完成隱蔽工程,進行隱蔽工程。實踐中,當工程具備覆蓋和覆蓋條件時,承包人應先進行自檢。自檢合格后,承包人應及時通知發包人或發包人派出的現場代表檢查隱蔽工程的情況,并在隱蔽工程隱蔽前參與隱蔽工程的施工。
通知包括承包商自檢記錄、隱蔽內容、檢查時間和地點。發包人或發包人派出的現場代表接到通知后,應在規定時間內到達隱蔽現場,檢查隱蔽工程的情況。檢驗合格后,由發包人或發包人派出的現場代表在檢驗記錄上簽字,檢驗合格后,承包人方可進行隱蔽施工。發包人發現隱蔽工程條件不合格的,有權要求承包人在一定期限內改善。隱蔽工程條件符合規范要求,發包人驗收合格,發包人或其駐施工現場代表驗收后拒絕在驗收記錄上簽字的,在實踐中可視為發包人的認可,承包人可以進行隱蔽工程的施工。
未經檢查的隱蔽工程如何處理
發包人接到通知后未按期檢查隱蔽工程情況的,承包人應督促發包人在合理期限內進行檢查。由于發包人不進行檢查,承包人不能進行隱蔽施工。因此,承包人通知發包人進行檢驗,發包人未及時進行檢驗的,承包人有權暫停施工。承包人可以順延工期,并要求發包人賠償因停工、窩工、材料、構件積壓造成的損失。
承包人未通知發包人檢查而進行隱蔽工程的,發包人有權要求事后對隱蔽工程進行檢查,承包人應按要求對隱蔽工程進行剝離,并在檢查或修復后重新隱蔽。隱蔽工程經檢驗不符合要求的,承包人應返工重新隱蔽。在這種情況下,承包人應承擔檢驗費、返工費、材料費等,承包人還應承擔因工期延誤造成的違約責任。
以上都是關于隱蔽工程的法律知識。如果你以后和別人簽合同,你應該注意隱蔽工程,因為這些也可能給你帶來一些麻煩。如果您遇到更復雜的法律問題,我們將為您提供法律咨詢服務。歡迎咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
雇傭關系死亡怎么賠
2020-11-09股東直接訴訟是怎樣的
2020-12-09交通事故我和保險公司都是被告法院怎么判
2021-01-20剝奪政治權利作為一種附加刑主要包括哪些
2021-03-11包辦婚姻自由婚姻二者的區別是什么
2021-02-26格式合同條款指的是什么
2021-02-14公司可以內部調動勞動合同的變更與解除嗎
2020-11-23勞動合同到期,單位不續簽勞動合同要如何補償
2020-11-15孕婦可以申請提前解除合同嗎
2021-02-20勞動確認無效判決能否恢復勞動關系
2021-02-03實踐中 如何認定勞動關系解除的時間
2021-02-18勞動仲裁員工代表要什么條件
2021-03-09簡并票種統一式樣是如何規定的
2021-02-03壽險索賠需要哪些材料,壽險索賠應注意什么
2020-11-24農村失地保險一次性交付需要多少錢
2021-03-03汽車“全保”不全保 新車涉水得不到賠償(2)
2021-03-04被列入社會保險嚴重失信人名單的有什么權利
2020-11-28打瞌睡保險公司賠不賠
2021-03-05傷殘鑒定哪里做保險公司才認可
2020-11-20投保人在保險投保時應如何保護自己的利益
2020-12-29