在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何索賠工程中閑置的大型設備
1、 如何索賠工程中閑置的大型設備（合同法生效期限：2020年12月31日）
在工程建設過程中，因發包人原因造成大型設備閑置的，由發包人承擔因閑置設備造成的費用和實際損失，承包人可以與發包人協商賠償。如果談判失敗，承包商可以向法院起訴。《中華人民共和國合同法》第一百二十八條【合同爭議的解決】當事人可以通過和解或者調解的方式解決合同爭議。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人未訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。一方當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決或者調解協議；拒不履行的，對方當事人可以請求人民法院強制執行。第二百八十四條因發包人的原因暫停或者延期建設工程的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，并賠償承包人因暫停、閑置、倒運、轉移機械設備、積壓材料等造成的損失和實際費用第二百八十五條用人單位變更方案、提供不準確的資料或者逾期不提供勘察、設計所需的工作條件，致使勘察、設計返工、中止或者修改的，應當根據勘察人的實際消耗情況或者設計師為你的作品付更多的錢。第二，工程停工損失的計算要根據你的建設工程造價依據，但必須有監理人簽字的停工單。因發包人或工程師的行為或錯誤造成停工的，發包人應賠償承包人的損失（即費用索賠），并順延工期（即工期索賠）。
成本索賠的內容根據不同的停工情況而定，一般包括人工費、設備費、材料費、保函服務費、貸款利息、保險費、利潤、管理費等。
設備費：可以是機械臺班費、機械折舊費等，設備租賃費等擔保服務費：工程延期時，擔保服務費相應增加。
3。停工索賠要看誰負責。是承包商自己造成的，不能索賠。是業主造成的，可以索賠。主要是人員成本、設備成本和場地租金，但不能包括利潤。
上述人員、設備的起止時間及實際停機必須經監理工程師確認，并保留有關資料和圖片，供有關部門調查。停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不超過28天，否則無效。最新信息（自2021年1月1日起生效）
中華人民共和國民法典第804條運輸、機械設備轉讓、材料和部件積壓等的損失和實際成本
第805條如果雇主改變計劃，提供不準確的信息，或者逾期不為勘察設計提供必要的工作條件，造成勘察設計返工、停工或者修改的，發包人應當承擔實際消耗的工作量。上述知識是小編對相關法律問題的解答。工程建設中因發包人原因造成大型設備閑置的，由發包人承擔閑置設備的費用和實際損失。承包人可以與發包人協商賠償。如果談判失敗，承包商可以向法院起訴。如果你需要法律幫助，你可以去律霸咨詢。律霸有一位專業律師為你解答。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
村干部強行征地合法嗎
2021-01-06離婚后繼父有權探望繼子嗎
2021-01-06涉外婚姻怎樣辦理結婚證
2020-12-12變更勞動合同時可以要求漲工資嗎
2020-11-19被迫簽訂有欺詐性合同怎么辦
2021-01-19擔保合同約定不明確該如何擔責
2021-01-06沒結婚但一起生活有繼承權嗎
2020-11-21工資80，七天試用期給30合法嗎
2021-01-10私人企業疫情期間要發工資嗎
2021-01-03口頭辭職合不合法
2020-11-09因丈夫婚外戀訴離婚,妻子能否請求損害賠償
2021-02-11勞動糾紛的一裁終局
2021-01-11意外事故證明怎么寫才有法律效力
2021-01-22蘇州一保險合同格式條款被判無效
2021-03-09游客死于“高原反應”保險拒賠
2020-12-21保險欺詐有哪些形式
2020-12-11什么是代位追償權
2021-01-03土地承包經營權主要內容有哪些以及如何登記
2021-02-11承包林地有林權證嗎
2021-01-18承包的土地被征收有補償嗎
2021-02-07