在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建設工程糾紛答辯狀
答辯人：周**，男，39歲，漢族，住黃*區(qū)黃*辦事處周花園社區(qū)h
因山東**農業(yè)科技有限公司訴我建設工程施工合同糾紛一案，現(xiàn)答辯如下：
一、答辯人已經(jīng)按照合同約定履行了綠化種植義務。雙方于2012年2月29日簽訂的**新村綠化工程施工合同，明確約定了合同工期為2012年3月29日至2012年4月8日。答辯人在合同規(guī)定的期限內完成了綠化種植義務，并通過了原告驗收。原告于2012年7月10日按照約定支付了總工程款的50%，即原告訴稱的96906元。此款項支付了是答辯人履行種植部分義務的工程款，是總工程款的一半，并非全部工程款。因此，根據(jù)合同約定及法律規(guī)定此款項不應當返還。
二、答辯人對草坪維護管理了三個月，原告應當支付這部分費用。在完成合同約定的種植工作后，答辯人從2012年4月9日起對合同約定的草坪進行了為期三個月的維護和管理。并因此發(fā)生了較大數(shù)額費用，原告因此獲得利益。原告應將此費用支付答辯人。
三、答辯人撤出草坪管理是經(jīng)過原告同意，并將管理權交給原告的。因原告測算工程面積不合理、不提供維護水源等原因，答辯人向原告提出交涉。根據(jù)雙方協(xié)商，答辯人按照原告要求寫了書面申請，將草坪的維護管理工作交給**新村項目部劉**、陳**等人，并約定由二人領取剩余工程款。在交付草坪管理權時，原告對草坪狀況并無異議，答辯人還將用于維護草坪的草坪機兩部一并交給了項目部。此后，原告從未與答辯人就此事進行聯(lián)系。由于原告疏于管理，為推卸責任將答辯人起訴。
四、原告現(xiàn)將本案爭議草坪管理權另行發(fā)包給他人。如果原告否認答辯人將管理權交還的事實，那么，首先應當向法院主張要求答辯人繼續(xù)進行維護管理，而不應要求返還工程款。原告一方面訴稱雙方未解除該合同，另一方面又將該合同涉及的草坪管理工程另行發(fā)包，本身就是一種違約行為。原告首先應當對自己的違約行為承擔違約責任。
綜上，答辯人已按合同約定工期完成綠化種植義務，原告支付的是種植工程的工程款，因此，答辯人無須返還。應當駁回原告訴訟請求，訴訟費由原告自擔。另外，原告應當支付答辯人所支出的草坪維護管理部分的費用，原告對此保留訴權。
此致
黃*區(qū)人民法院
答辯人：周**
2012年10月20日
如果讀者需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
醫(yī)療訴訟中專家證言的重要性體現(xiàn)在哪些方面
2021-02-11租房合同必須經(jīng)過備案才有法律效力嗎
2021-03-16同居是否承擔對方債務
2021-02-20非訴訟法律業(yè)務律師收費標準是什么
2020-12-29股權轉讓協(xié)議無效怎么處理
2021-02-21關于消費者權益的20個法律知識
2020-12-28交通事故訴訟需要哪些證據(jù)
2021-02-25證券監(jiān)督管理權限
2021-02-14單方面離職扣錢合法嗎
2020-11-13越權代理與無權代理的區(qū)別
2020-11-15未經(jīng)協(xié)商單方變更勞動合同有效嗎
2021-01-02海上貨物運輸保險概述
2021-01-03保險合同糾紛中的法律知識
2021-01-27在被保險人同意的視角下談贈與人身保險合同
2021-02-27保險欺詐及其防治
2021-03-04公司拖欠工人保險如何維權
2020-12-11互聯(lián)網(wǎng)保險有哪些優(yōu)勢
2020-12-24保險利益與投保有什么關系嗎？
2021-01-12保險受益權的產(chǎn)生
2020-12-01道德危險 MoralHazard
2020-12-19