項目資金的支付方式和程序是什么?相應的法律只做了原則性規定,沒有具體規定,主要依靠合同約束,并由合同法、建筑法、相應的司法解釋和地方政府的規定來規范。有關法律、法規:
(一)《中華人民共和國建筑法》第十八條建設工程造價由承包單位和承包人按照國家有關規定在合同中約定。采用招標方式授予合同的,其費用約定應當符合招標投標法的規定。發包單位應當按照合同約定及時撥付工程款。《中華人民共和國合同法》第二百八十六條發包人未按約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,承包人可以依法與發包人協商折價或者申請人民法院拍賣,但根據建設工程性質不宜折價或者拍賣的除外。建設工程價款按照工程折價或者拍賣價格優先支付。(3) 最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋。
由于設計變更,建設工程的數量或者質量標準發生變化,雙方不能就工程價款達成協議的,工程價款可參照當地建設行政主管部門在簽訂施工合同時發布的計價方式或計價標準結算。建設工程施工合同有效,但建設工程竣工驗收不合格的,比照本解釋第三條辦理工程價款結算。第三條建筑工程施工合同無效,竣工驗收不合格的,按照下列情形處理:(一)修復后的建筑工程竣工驗收合格,發包人要求承包人承擔修復費用的,(二)修復后的建設工程未通過竣工驗收,承包人要求支付工程價款的,不予支持。發包人對不合格建設工程造成的損失有過錯的,還應當承擔相應的民事責任。第十七條當事人對未支付工程價款的利息計算和支付標準有約定的,按照約定辦理;沒有約定的,按照中國人民銀行對該工程價款同類貸款的利率計算同期。第十八條利息自應付工程價款之日起計算支付。當事人對支付時間沒有約定或者約定不明確的,以下時間為支付時間:
(1)建設工程實際交付的,為交付日期;
(2)建設工程未交付的,以提交竣工結算文件的日期為準;
(3)建設工程未交付,工程價款未結算的,以起訴日期為準。第十九條當事人對工程量有爭議的,應當按照施工過程中形成的簽證等書面文件進行確認。承包人能證明發包人同意施工,但未提供簽證文件證明工程量的,可以根據雙方提供的其他證據確認實際工程量。第二十條當事人約定,發包人收到竣工結算文件后未在約定期限內答復的,視為批準竣工結算文件,按約定處理。承包人要求按竣工結算文件結算工程價款的,應予支持。第二十一條當事人就同一建設工程分別訂立的施工合同,其實質性內容與登記的中標合同不一致的,以登記的中標合同為結算依據。第二十二條當事人約定以固定價格結算工程價款,一方要求鑒定建設工程造價的,不予支持。第二十三條當事人對本案的部分事實有爭議的,只認定有爭議的事實,但爭議事實的范圍不能確定或者雙方要求全部認定的除外。《建設工程發包和合同價款管理辦法》第十二條合同價款可以采取下列方式:(一)固定價款。合同總價或單價在合同規定的風險范圍內不得調整。(2) 價格可調。合同執行期間,按合同約定的方式調整合同總價或單價。(3) 成本加報酬。(1) 承包人應當在工程竣工驗收后的約定期限內提交竣工結算文件。(2)發包人收到竣工結算文件后,應在約定期限內答復。逾期未答復的,視為批準竣工結算文件。(3) 發包人對竣工結算文件有異議的,應當在答復期限內向承包人提交,并可以自提交之日起在約定期限內與承包人協商。(4) 發包人在協商期間與承包人協商不成或者協商不成的,應當委托工程造價咨詢單位對竣工結算進行審核。(5) 發包人應當在協商期滿后的約定期限內,向承包人提供工程造價咨詢單位出具的竣工結算審核意見。
如果雙方在合同中對上述事項的期限沒有明確約定,可以認為約定的期限為28天。
雙方對工程造價咨詢單位出具的竣工結算審計意見仍有異議的,可以在收到審計意見后一個月內向縣級以上地方人民政府建設行政主管部門申請調解。調解不成的,可以依法申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。
工程竣工結算文件經發包人和承包人確認后,作為工程決算的依據。以上就是你問題的答案。法律對項目資金的分配沒有具體的解釋。合同中一般規定,雙方可按合同約定的條件進行調配,工程款應及時發放,以免發生其他糾紛。如果您有其他法律問題,可以咨詢律師事務所的專業律師。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
勞動糾紛勞動合同的解除和終止
2020-11-12醫療糾紛主治醫師要賠償嗎
2021-03-08晚上擾民該向哪里投訴
2020-11-16什么是現房,購房者買現房要注意什么問題
2020-12-22雇傭人員死亡如何賠償
2021-01-02掛靠貨車投保后出險保險公司是否有權拒賠
2020-12-22非法集資中業務員如何認定犯罪
2020-11-14投保人的保單可以抵押債務嗎
2021-01-21怎么合法有效的討薪討債
2021-01-07如何反家暴
2021-02-09干涉老年人婚姻是否承擔責任
2021-01-20配偶被判刑,婚姻關系如何解除
2021-02-21簽名只簽姓有法律效力嗎
2021-03-06裝修工程沒有資質合同是否有效
2021-03-18交通事故對方全責不賠償應該怎么辦
2021-01-25如何保障老年人的住房
2021-02-23停薪留職員工還簽訂勞動合同嗎
2021-02-19實習期被公司開除有補償嗎
2021-02-06保險合同責任免除的情況有哪些
2020-12-30保險法的修改與保險合同格式條款
2021-02-10