在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何索賠暫停在建工程
1、 如何申請暫停在建工程。暫停施工的索賠應參照當地建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理人簽字的暫停施工。
2。因發包人或監理人的行為或失誤造成承包人損失和（或）工期延誤的，發包人應賠償承包人損失（即費用索賠），工期延誤（即工期索賠）：費用索賠的內容視情況而定在不同的停堆條件下。一般包括人工費、設備費、材料費、擔保服務費、貸款利息、保險費、利潤和管理費。人工成本包括增加工作內容的人工成本、停工損失成本和降低工作效率的損失成本。設備費：可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等形式。保修服務費：工程延期時，相應增加保修服務費。
3。停工索賠要看誰負責。是承包商自己造成的，不能索賠。是業主造成的，可以索賠。主要是人員成本、設備成本和場地租金，但不能包括利潤。上述人員、設備和實際停工的起止時間必須經監理工程師確認，并保存有關資料和圖片，供有關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不超過28天天，否則無效。民事訴訟法第二十一條規定，對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與其經常居住地不一致的，由經常居住地人民法院管轄。對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。
根據《民事訴訟法解釋》第十八條規定，在確定合同履行地法院管轄權時，應當從三個方面進行處理。當事人在合同中約定履行地的，應當按照約定確定履行地，以確定履行合同的管轄法院。除本條第三款規定的情形外，不考慮合同是否已實際履行，實際履行地點是否與約定不一致。合同對履行地沒有約定或者約定不明確的，應當根據爭議標的的種類確定履行地。分為三種情形：一是爭議標的為支付貨幣的，收款人所在地為合同履行地；二是爭議標的為交付不動產的，不動產所在地為合同履行地；三是爭議標的為交付不動產的，不動產所在地為合同履行地，爭議標的不是上述支付貨幣和交付不動產的，如動產、財產權的交付，合同的履行地為履行義務的一方所在地。
3。《民事訴訟法解釋》規定了根據合同履行地確定管轄法院的兩種特殊情況。第一，當事人在合同中約定了履行地，但沒有實際履行的，當事人住所地不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院直接管轄，第二，當事人在合同中對履行地沒有約定或者約定不明確的，以實際交易地為履行地。因此，向法院提起的工程勞動爭議訴訟應由工程所在地（即合同履行地）法院管轄。勞動合同履行地不明確的，由用人單位所在地基層人民法院管轄。
以上是編輯對“如何索賠暫停在建工程”的回答魯巴網. 在建工程暫停索賠的相關規定我們可以理解。我希望它能幫助你。如果您想了解更多其他法律知識，我們還提供專業的律師在線咨詢服務。歡迎您再次進行法律咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
2020年輕傷害的賠償有哪些
2021-02-20公司承包給個人清潔還需為承包人買五險嗎
2020-12-02賣假貨會判刑嗎,賣假貨的法律責任
2020-11-15改制股份制企業發起人協議書(示范)
2021-03-13補償款提存程序
2021-03-17合同法欺詐撤銷的相關規定
2020-12-27業主委員會成立的條件是什么呢
2020-11-29單方面辭職勞動合同書是否可以違約
2021-03-25實習期沒轉正有補償金嗎
2021-01-30勞動爭議調解仲裁法對舉證責任有哪些規定
2021-02-04雇人代班15天被除名
2021-02-20保險公司償付能力包括哪些
2021-02-02什么情況下壽險公司會拒賠
2021-02-12拼車出事故責任誰來擔
2021-02-10飛機延誤多少時間賠償
2021-02-21航班延誤險延誤時間如何計算
2020-11-23郵包保險的方式和責任范圍有哪些
2021-03-14保險人合同解除權的方式有哪些
2020-12-19投保貨物受損后,被保險人應如何辦理索賠手續
2020-11-20推進保險業 依法攻陷消費者心理陰影
2020-11-16