在現實生活中,引起建筑糾紛的原因主要有以下幾個方面:
1。合同不符合現實和法律。建設項目的工期主要取決于工程量的大小、工程等級和承包人的綜合實力等因素。一些施工承包企業為了拿到工程,往往以工期取勝。但是,施工單位沒有充分考慮客觀因素。因此,雙方約定的工期存在很大的不合理性,在實際履行中難免會產生糾紛。
2。項目承包商綜合實力的不足主要體現在施工管理和技術水平上。這兩方面跟不上工程進度的需要,很難保證合同雙方約定的工期。
3。發包人未提供必要的勘察設計條件或者提供的資料不夠準確的,建設工程將延誤交付,并引發糾紛。這也是施工企業不能按合同約定交付而引發糾紛的原因。由于工期延誤的原因不同,其法律責任和主體也不同。為此,我國法律法規作出了明確規定。《合同法》第278條規定,承包人應當在隱蔽工程隱蔽前通知發包人進行檢查。發包人未及時檢查的,承包人可以順延工期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。根據合同法第二百八十條的規定,勘察設計質量不符合要求或者逾期不提交勘察設計文件,給發包人造成損失的,勘察設計人應當繼續改進勘察設計,減免勘察設計費,賠償損失。根據《合同法》第二百八十一條的規定,由于施工人員的原因造成建設工程質量不符合合同約定的,用人單位有權要求建設單位在合理期限內無償修理、返工或者改建。經修理、返工、改建逾期交貨的,由施工單位承擔違約責任。根據《合同法》第283條規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的,承包人可以延長工期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。根據《合同法》第284條的規定,因發包人的原因造成工程暫停、延期建設的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,并賠償承包人因停工、窩工、倒運、調包等原因造成的損失和實際費用機械設備、材料和部件積壓。第二,施工合同(示范文本)中關于與工程工期有關的可能索賠的規定。
1。施工合同(示范文本)第8條關于發包人未能履行其義務,導致延誤并賠償承包商損失的規定:發包人未能履行其在本合同第8.1條下的義務,造成工期延誤或給承包人造成損失的,發包人應賠償承包人有關損失,并順延工期。
2。《建設工程施工合同》(示范文本)第11條規定,發包人因自身原因延誤工期:發包人因自身原因未能按協議約定的開工日期開工的,工程師應當書面通知承包人延期開工日期。發包人應賠償承包人因延誤開工造成的損失,并相應延長工期。
3。《建設工程施工合同(示范文本)》第12條關于因發包人原因暫停施工的規定:監理人認為需要暫停施工時,應當書面要求承包人暫停施工,并在提出請求后48小時內提出書面處理意見。承包人應按工程師的要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人在落實工程師的處理意見后,可以書面形式提出復工要求。經監理工程師提出處理意見后,承包人可以書面形式提出復工要求,監理工程師應在48小時內答復。監理工程師未在規定時間內提出處理意見,或者在接到承包人復工要求后48小時內未答復的,承包人可以自行復工。因發包人原因造成停工的,發包人承擔追加合同價款,賠償承包人因此遭受的損失,并相應延長工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔費用,工期不得延長。
4。《建設工程施工合同(示范文本)》第十三條關于工期延誤的規定。(1)發包人未按專用條款約定提供圖紙和開工條件;(2)發包人未按約定日期支付預付款和進度款,造成施工異常;(3)監理人未按約定提供所需的指示和批準(四)設計變更、工程量增加;(五)非承包人原因造成一周內停水、停電、停氣等原因造成停工8小時以上;(六)不可抗力;
(7)專用條款中約定或工程師同意延長工期的其他情形。
承包商應在上述情況發生后14天內,以書面形式向工程師報告延誤的工期。工程師應在收到報告后14天內予以確認。工程師逾期不確認報告或提出修改意見的,視為同意延長工期。
小編提醒我們,建設工程的工期以及建設工程能否按時完工,對合同雙方的利益影響很大。同時也直接影響到其他一系列合同的順利履行。因此,工期非常重要。以上是建設工程工期糾紛原因分析及索賠規定,希望對您有所幫助。如果你的情況更復雜,律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎您參加法律咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
逃婚犯法嗎
2020-11-16口腔醫療事故患者如何要求索賠
2020-12-05買賣婚姻救父是否有法律效力
2021-02-12掛名法人報酬多少錢
2021-03-01小股東如何應對公司不分紅
2021-03-08破產清算后還有債務怎么辦
2021-03-22父母離婚后法定監護人有哪些權力
2021-02-05申請強制執行收費標準
2021-03-22現在判刑還注銷戶口嗎
2021-01-10法院離婚調解程序是什么
2021-02-18滯納金超過多久強制執行
2020-11-18民事合同欺詐會否判刑
2021-01-19擔保合同的擔保方式
2021-03-15簽訂代理合同是否需要繳納印花稅
2021-02-08辦理房產贈與公證錄音錄像嗎
2020-12-26擅自停工多久可以解除合同
2020-12-10勞務派遣原則
2021-02-08飛機延誤險的賠償標準是如何的
2020-11-24人身保險種類有哪些
2021-01-12保險人在多少天內可以全額退款
2020-12-09