大連市住宅室內裝飾裝修施工合同承包人:根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,《住宅建筑內部裝修管理辦法》等有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合裝修工程的具體建設情況,經雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程地點:項目內容:房間數(shù)房間大廳;建筑面積平方米。
1.3合同范圍:
1.4合同方式:雙方同意采用以下第二種合同方式:
(1)承包人承包全部材料;
(2)承包人承包部分材料;承包商承包工程,雇主承包材料。
1.5開工日期:\年\月\竣工日期\年\月\總日歷周期(含法定節(jié)假日):1天。第二條合同價款及支付¥:合同價款的計算方法:雙方同意合同價款以第條為準,有兩種確定方式。
(1)固定價格:固定價格加上包干價風險系數(shù)的%計算。一次性付款風險包括。
(2)采用調整價:按國家有關工程計價規(guī)定計算費用,并按有關規(guī)定調整完成結算。(3) 成本加報酬:2.3工程預付款:合同生效后,發(fā)包人應向承包人預付工程款____________________________________________________________。
2.4工程款(進度款)
(1)工程款支付方式:\\\\\\\\\\\\\\\\\P>(2)工程款支付的金額和時間:\\\\\\\\\\P>
因工程變更調整的合同價格和其他條款約定的附加合同價格應在工程款支付的同時進行調整和支付(進度款)。
發(fā)包人未按合同約定支付工程款(進度款),雙方未能就延期付款達成協(xié)議,致使工程無法進行的,承包人可以停止施工,發(fā)包人承擔違約責任。第三條施工圖提供方式有三種:
(1)發(fā)包人提供施工圖一式兩份,發(fā)包人一份,承包人一份。(2)施工圖由承包人設計,一式兩份,發(fā)包人一份,承包人一份(費用包含在合同價格中)。
第四條發(fā)包人的工作分配作為發(fā)包人的現(xiàn)場代表,負責合同的履行。監(jiān)督檢查工程質量、進度和材料進場情況,辦理驗收、變更、登記手續(xù)等事項。
4.2裝修工程開工前,負責向物業(yè)或房屋管理機構申報登記,與物業(yè)管理單位簽訂裝修管理服務協(xié)議,并積極接受監(jiān)督管理。確需拆除、變更原建筑主體和承重結構或設備管道(水、電、暖、氣管道)的,負責向有關部門辦理審批手續(xù)。
4.3向承包人提供施工所需的水源和電源,并說明使用注意事項。負責與周邊社區(qū)的協(xié)調。
4.4負責清除影響施工的障礙物。應保護留在房屋內的家具和陳設。
4.5施工前,應確認施工圖紙或說明,并向承包商進行現(xiàn)場交底。
4.6負責裝修產生的垃圾處理。承包人不能處理垃圾的,可以委托承包人處理,并承擔相應費用。第五條承包人的工作分配作為承包人的現(xiàn)場代表,對合同的履行負責。按要求組織施工,保質保量按時完成施工任務。
5.2施工應嚴格按照圖紙或作業(yè)指導書和質量標準進行,并做好質量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防安全規(guī)定和環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收,準備工程結算。
5.3嚴格遵守規(guī)定的裝修施工時間,減少施工噪音和環(huán)境污染。處理施工引起的干擾及與周邊單位、居民的關系。
5.4未經建設單位同意和有關部門批準,不得在施工過程中隨意拆除和改變原有建筑結構和各種設備管線。
5.5在工程竣工并移交給業(yè)主之前,負責現(xiàn)場所有設施和成品的保護。
5.6確保裝修現(xiàn)場干凈整潔,做好竣工前的清潔處理工作。第六條裝飾工程中使用的材料、設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證,并用中文標明產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠家名稱和地址。禁止使用國家淘汰的建筑裝飾材料和設備。
6.2發(fā)包人提供的材料、設備出現(xiàn)質量問題或規(guī)格差異,給工程造成的損失由發(fā)包人負責。
6.3承包商采購的所有材料和設備應按照設計、規(guī)范和樣品要求進行采購。不符合質量要求或規(guī)格不同的,禁止使用。如果已經使用,給工程造成的損失由承包人負責。第七條安全生產和消防
7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或者說明書,應當符合《中華人民共和國消防法》和有關消防設計規(guī)范的規(guī)定。
7.2發(fā)包人提供經確認的圖紙或說明書,違反有關安全操作規(guī)程、消防規(guī)程和消防設計規(guī)范,造成安全或火災事故的,發(fā)包人應承擔由此造成的一切經濟損失。
7.3承包人進行裝修活動時,應嚴格遵守施工安全操作規(guī)程,按規(guī)定采取必要的安全防護和消防措施,不得使用明火或擅自進行焊接作業(yè),確保作業(yè)人員及周圍房屋、財產安全。
7.4承包人在裝修設計、施工過程中違反消防法及有關安全操作規(guī)程,造成安全或火災事故的,應當承擔由此造成的一切經濟損失。
第八條工程質量及驗收標準(可選擇優(yōu)秀或合格)。
8.2優(yōu)秀項目水平增加的經濟支出。
8.3本工程的質量評定及驗收標準以施工圖紙、施工說明書、設計變更及現(xiàn)行國家裝飾裝修施工及驗收規(guī)范為依據(jù)。
8.4雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續(xù)。發(fā)包人未按時參加隱蔽工程和中間驗收的,承包人可以自行驗收,發(fā)包人應當予以承認。
8.5工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應在收到驗收通知后兩日內組織驗收,并辦理驗收交接手續(xù)。
8.6裝修工程竣工后,承包人負責購買裝修材料和設備的,應當向發(fā)包人提交使用說明書、保修書和環(huán)保說明書。
第九條工程變更
9.1發(fā)包人需要變更工程和施工方法的,雙方應在工程施工前及時辦理變更談判簽證,并在此基礎上變更相應的變更價格和工期。9.2合理化建議
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
張曉律師為正義律師事務所刑事部主任,法學碩士,北京律師協(xié)會會員,擅長代理各種刑事辯護申訴案件、死刑復核案件,以及婚姻繼承、合同糾紛、交通事故案件等。張曉律師具有較強的法學功底、文字、口頭表達能力,善于從紛繁復雜的案件中快速找到切入點,多年來潛心研究刑事辯護業(yè)務,積累了豐富的刑事辯護經驗。執(zhí)業(yè)至今,已辦理過多起北京乃至全國重大社會影響力刑事案件。曾為多起刑事案件的被告人做過罪輕、無罪辯護,大多數(shù)被告人經張律師辯護后都得到從輕或減輕處罰,其中包括多起涉及貪污受賄、販賣毒品、故意殺人等重大刑事案件的申訴、死刑復核案件工作,最終為當事人取得了良好效果,如法院采納了律師的辯護意見對被告人做出無罪或罪輕判決(肖某尋釁滋事案、索某某猥褻兒童案),并有多起死刑復核案件最終沒有被最高院核準死刑(趙某某故意殺人案、延某制造毒品案等)。張律師每接一起刑事案件,都能深深體會到犯罪嫌疑人親友的不安和無奈。刑事案件關乎到犯罪嫌疑人的自由乃至性命,關乎到一個家庭的悲歡離合,關乎著犯罪嫌疑人及其家屬的信任和期許,辯護工作來不得半點馬虎和懈怠。
分紅股和原始股的區(qū)別是什么
2020-11-08拆遷中請律師的好處有哪些
2021-03-01拘留通知書一般寄到哪
2021-03-11房產抵押有什么流程
2020-12-23合同一方主體能寫兩個公司嗎
2020-11-21不離婚能否分割夫妻共同財產
2021-02-15財產保全必須提供對方賬戶嗎
2020-11-15父親自己寫的子女分割財產有效嗎
2020-12-23公司結業(yè)不按照勞動法賠償怎么辦
2020-12-04車禍意外保險公司賠付多少錢
2020-11-25投保之后的注意事項
2020-11-16保險合同的中止是什么
2021-02-02在人身保險中應該規(guī)定哪些內容
2021-01-28機動車輛第三者責任保險合同條款
2020-11-16保單質押率的含義是什么
2021-01-08汽車“全保”不全保 新車涉水得不到賠償
2021-01-28大奔嗆水受損是否屬于保險事故
2020-11-18車輛超載保險賠付嗎
2021-03-16財產保險合同中的第一受益人寫誰更好
2021-01-07超載保險公司拒賠合法嗎
2020-11-14