保證按合同約定時間竣工是施工單位的主要合同義務(wù)之一,實際竣工時出現(xiàn)工期延誤而又無合法免責事由的,施工單位就需要承擔工期延誤的法律責任。那么,承包方可以順延工期的法定事由有哪些呢?律霸小編整理了以下內(nèi)容供您參考.
1、發(fā)包人未按合同約定時間開工的,以實際開工時間作為工期的起算點,工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時間。
2、雖然進場,但開工條件不具備的。如達不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。
3、發(fā)包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的。
4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。
5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時發(fā)出指令、確認或進行答復(fù)的。
6、設(shè)計變更,導致工程量增加的。
7、發(fā)包人提供的測量基準點、基準線和水準點、勘察報告及其他書面資料存在錯誤或疏漏的。
8、發(fā)包人增加合同外工程的,該工程另行計算工期,在原合同工期中順延。
9、非發(fā)包人原因造成停水、停電、停氣等累計超過8小時的(本條在2013版施工合同中已經(jīng)刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風險由承包人承擔)。
10、發(fā)包方供應(yīng)材料的,因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。
11、不可擴抗力,如臺風造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。
12、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。
13、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。
14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包人要求開挖重新驗收,且驗收結(jié)合格的。
15、發(fā)包人直接發(fā)包工程的施工人原因造成工期延誤的。
16、發(fā)包人與承包人在施工過程中因已完成工程質(zhì)量產(chǎn)生爭議,承包人為避免損失擴大暫停施工,但最終確定已完成工程質(zhì)量合格的。
17、發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬問題、相鄰關(guān)系等問題,相關(guān)第三人影響承包人正常施工的。
18、因異常惡劣氣候但未達到不可抗力情形下造成工期延誤的。
19、不利物質(zhì)條件但未達到不可抗力情形下造成工期延誤。
20、其他因發(fā)包方原因造成工期延誤的情形。
發(fā)生這些情況下,理論上來說均可以要求順延工期。當然在實踐能否順延工期、順延工期后能否在法律上得到支持、能否據(jù)此進行索賠(工期延誤與索賠是相應(yīng)關(guān)聯(lián)一對概念)還是一個非常復(fù)雜的問題。因為一方面需要具體問題具體應(yīng)對,另一方面工期的順延還涉及順延程序、證據(jù)固定、索賠權(quán)利的主張等系列的問題。
以上就是小編整理的關(guān)于工期順延的一般情形。一般有非承包人的原因、不可抗力等原因,承包人可以順延工期。發(fā)包人與承包人在合同中應(yīng)當明確約定可以順延的情況,盡量將損失降到最低。如果您對此還有其他疑問,您可以隨時咨詢我們律霸的在線律師。
工程合同簽訂流程是怎樣的
工程合同中的工期糾紛是什么?怎么解決?
工程合同的工期怎么計算
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
店鋪轉(zhuǎn)讓要不要通過房東
2021-01-19協(xié)警有執(zhí)法權(quán)嗎
2021-02-06什么是區(qū)塊鏈
2021-03-25欠錢無力償還法院怎么判,會坐牢嗎
2021-02-05傷殘等級鑒定需要什么材料,如何鑒定傷殘等級
2021-03-22滯納金最多可以收多少
2021-02-05保管人要履行的保管義務(wù)是什么
2020-12-25駁回起訴該怎么辦
2021-03-21住房公積金是夫妻共同財產(chǎn)嗎?
2021-01-03被執(zhí)行人把房產(chǎn)贈與兒子怎么辦
2021-01-04通過房產(chǎn)中介買賣房屋有何風險
2021-03-18可以先終止勞動合同后發(fā)通知嗎
2020-12-28與用人單位解除勞動關(guān)系后應(yīng)該如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)
2020-12-24企業(yè)如何簽訂非全日制用工合同
2021-01-29離婚訴訟中,以夫妻一方為被保險人的人壽保險應(yīng)如何分割
2021-01-21購買兒童意外傷害賠償保險的注意事項
2021-01-16飛機延誤險賠償條件是什么
2021-02-07人身保險的特點是什么
2020-11-12保險理賠程序常識
2021-02-11機動車出險如何合理獲得保險公司索賠
2021-03-17