在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工程延期誤工費的法律依據是什么
其實導致工程延誤了竣工期限的原因是非常多的，造成工期延誤的這種結果以后不能夠單純的就說這是施工單位的主要責任。有時可能也在于發包方沒有按照規定及時把用工材料全部準備齊全，總之工程延誤就是雙方都不愿意看到那種局面。下面小編要介紹的內容是工程延期誤工費的法律依據是什么?
工程延期誤工費的法律依據是什么?
一、工期延誤索賠怎么計算
1、按照定額計價的工程索賠費用計算合同或者找遍文件約定的索賠內容計算。
2、按照工程量的清單計價工程項目工程索賠費用計算計價，依據參照工程攔標價。
3、沒有按照約定支付的工程款，發包人出了要支付一定的工程款意外還需要按照同期銀行同類貨利支付拖欠的工程利息。
4、停、窩工時發生的索賠費用計算包含機械費用，人工費用，材料周轉費用，管理費用等等。
索賠處理一般有兩種方式：
1、單項索賠：單相索賠非常的容易理解，它就是沒意見索賠事項發生過后就報送索賠通知書，索賠報告書，要求單項解決支付，不予其余的索賠事項混合在一起。
2、綜合索賠：從字面上大家可能都知道了吧，綜合索賠又叫做總索賠，一般在生活中都叫做一攬子索賠，就是對整個項目中發生的索賠事項集中在一起進行索賠。它是對整個工程(或某項目工程)的實際總成本與原預算成本之差額提出索賠。
二、工期延誤索賠依據
1、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要.
2、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等.
3、發包人或者工程師簽認的簽證.
4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明.
5、國家有關法律法令政策性文件.
6、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日志等)及工程照片.
7、工程核算資料,財務報告,財務憑證等，各種驗收報告和技術鑒定.
8、工程有關的圖片片和錄象，.備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,并請給予書面確認.
9、投標前發包人提供的現場資料和參考資料.
10、其他,如官方發布的物價指數,匯率,規定等.
其實工程延誤以后要索賠的不僅是包括誤工費的，工期延誤索賠的內容非常的多，包括材料周轉，人工費用和其他的管理費等，甚至還會有關于違約金的賠償，總之工程延期導致的整體法律后果是比較嚴重的，在索賠誤工費的這一塊可以到律霸平臺咨詢專業律師。
交通事故誤工費賠償需要哪些證據?
2020年最新交通事故誤工費的賠償標準
工傷中誤工費賠償標準是多少
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
重婚案件受害人可以自己到法院起訴嗎
2021-03-11個體工商戶營業執照年檢手續是什么
2021-03-05酒駕出車禍私了要多少錢
2021-02-05合同法關于違約金標準
2020-11-15交通事故人身損害賠償疑難問題解答
2021-03-21父母可以向斷絕關系的子女要贍養費嗎
2021-01-23網絡名譽侵權如何確定管轄法院
2021-02-20怎樣認定交通事故認定書
2020-11-13合同保全是什么
2020-12-24對事故認定書不服但又過了復核日期怎么辦
2021-02-04公司法人有什么權利,哪些人不得擔任公司法定代表人
2021-02-14勞動調解途中反悔怎么辦
2021-03-20產品責任糾紛如何進行歸責
2020-11-27理賠公估人的業務范圍主要包括哪些
2020-12-06保險合同變更的效力是怎么樣的
2020-12-19保險公司不認交警判的責任怎么辦
2021-03-17選擇兒童保險的原則有哪些
2020-12-20機動車交通事故致人身傷亡 四種特殊情形保險公司可免責
2020-11-16房屋拆遷委托書有什么內容
2020-11-24大棚拆遷有補償嗎,補償標準是多少
2020-11-15