發包人:
發包人是指具有工程承包主體資格和支付工程價款能力的一方,以及取得該方資格的合法繼承人。業主有時被稱為業主、建設單位或業主或項目法人。如果合同規定發包人應提供原材料、設備、場地和技術資料,但發包人未按約定的時間和要求提供這些條件,如果發包人未付款,發包人應以何種方式承擔違約責任對約定的預付款或進度款,發包人應承擔不履行、不當履行或遲延履行的違約責任,適用合同法第二百八十三條的規定。發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的,承包人可以順延工期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。這里,發包人承擔違約責任的方式是賠償損失,建設單位有權要求工期和費用。
發包人提供的技術資料有錯誤,發包人變更設計文件,發包人變更工程量,發包人未按約定及時提供建筑材料和設備,發包人未提供必要的工作條件,造成施工單位不能正常作業的,發包人應承擔不履行、不當履行或遲延履行的責任,施工單位應承擔違約責任,可以暫停或延期施工,并及時通知發包人索賠損失。因此,《合同法》第284條規定,因發包人的原因暫停或者延期建設工程的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,并賠償承包人因停工、窩工、倒運等原因造成的損失和實際費用,機械設備的轉移,材料和部件的積壓。在這里,用人單位承擔違約責任的方式是采取補救措施,賠償損失。
隱蔽工程隱蔽后,如果出現質量問題,需要重新開挖、拆除保護層,不可避免地造成返工浪費。因此,在隱蔽前,施工單位應先進行自檢,然后通知業主和監理工程師進行檢查驗收。經發包人和監理工程師檢查合格后,施工單位方可進行隱蔽施工。隱蔽前對隱蔽工程進行檢查,既是發包人的權利,也是發包人的義務。發包人接到通知后未及時檢查的,施工單位將不能進行隱蔽施工,發包人應承擔遲延履行合同的責任。《合同法》第278條規定,承包人應當在隱蔽工程隱蔽前通知發包人進行檢查。發包人未及時檢查的,承包人可以順延工期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。這里,發包人承擔違約責任的方式是賠償損失,建設單位有權要求工期和費用。
按合同約定竣工后,取得發包人支付的竣工結算款,是建設單位的合法權益。因此,《合同法》第286條規定,發包人未按約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,承包人可以依法與發包人協商折價或者申請人民法院拍賣,但根據建設工程性質不宜折價或者拍賣的除外。建設工程價款按照工程折價或者拍賣價格優先支付。這是對工程造價的優先補償。它為業主權益的法律保護提供了法律依據。
我們提醒您,業主是指具有承包工程資格和支付工程價款能力的一方,以及取得該方資格的合法繼承人。以上是為您總結的相關資料,希望能對您有所幫助。本網站致力于打造一個優秀的法律咨詢平臺。如果您有任何疑問,請進入律師咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
宅基侵權怎樣賠償
2020-11-14關于行政處罰管轄原則
2021-01-23子女不履行贍養義務能否撤銷贈與
2020-11-22侵權賠償協議能否約定管轄
2020-11-23商業銀行調整業務范圍需要哪個部門批準
2021-02-09口頭協議沒證據怎么辦
2021-02-21勞務用工合同范本怎么寫
2021-03-16對已解散的公司如何起訴
2020-12-17保姆虐待被看護人涉嫌犯罪嗎
2021-01-17員工不同意調崗怎么辦
2020-12-04貨車連撞3輛豪車續保險公司要不要理賠
2021-03-15理賠公估人的業務范圍主要包括哪些
2020-12-06被保險人違反及時報案的保險義務是否應該承擔責任
2021-01-27旅游保險要注意六個誤區是什么
2021-02-11如何訂立海上保險合同
2021-02-10對方全責保險理賠的原則是什么
2020-12-26受益人與被保人同時遇難死亡,保險要怎么賠
2020-11-26車禍保險賠付多少錢
2020-11-24青海殘保金如何計算
2021-02-15保險合同能否查封
2021-01-01