在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建設工程承包的發包人應當承擔什么樣的責任
根據《合同法》，建設工程合同發包人應當承擔下列責任：。做好施工前的各項準備工作，確保施工單位按時進入施工現場。《合同法》第283條規定，“發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金和技術資料的，承包人可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失。（2） 因所提供的材料、設備存在質量缺陷，所提供的設備不符合要求，造成工期延誤的，由承包人承擔質量責任（《合同法》第二百八十三條）。三是檢查工程質量和進度。《合同法》第277條規定，發包人可以在不妨礙承包人正常作業的情況下，隨時檢查作業進度和質量。四是組織驗收。建設工程竣工后，發包人應當及時組織驗收。《合同法》第279條規定：“建設工程竣工后，用人單位應當按照國家頒發的施工圖紙、施工驗收規范和質量檢驗標準進行驗收。”支付價款，接管工程。《合同法》第279條第10款指出：“工程驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接管建設工程。”。交貨。發包人應當在驗收合格并支付價款后，及時交付承包人完成的建設工程，以充分發揮建設工程的效益。《合同法》第279條第3款指出：“建設工程竣工驗收合格后，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。”
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
如何啟動醫療損害重新鑒定
2020-12-17員工獲得激勵股權能否轉讓
2021-02-02滿五年的經濟適用房能抵押給個人嗎
2021-03-23消費者網購被騙怎么辦
2020-11-19離婚訴訟費用
2020-12-27民事訴訟有哪些案件是由原告所在地法院管轄
2021-02-17撤銷強制執行兩個月了怎么還沒消除
2021-03-19空置房物業費70%的規定是什么
2021-03-11擔保合同需要債務人知道嗎
2021-03-04司機怎么與傷者簽免責條款呢
2021-03-16如何認定虐待被繼承人情節嚴重
2021-01-10勞動合同跟勞務協議有什么區別
2020-11-11建設工程設計責任保險條款
2021-02-09保險合同糾紛中的法律知識
2021-01-27保險合同成立超過兩年隱瞞病情能獲得賠償嗎
2021-01-07附贈人身保險合同的法律分析（一）
2020-11-27解除人身保險合同返還保險法有什么規定
2020-12-22外資保險公司因分立解散需要批準才能解散嗎
2021-01-06疾病保險是否可以包含生存保險責任
2020-11-09失業保險只交了6個月失業可以領嗎
2020-12-03