在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
承包人能否要求賠償因發包人原因造成的施工停工
當發包人拖欠工程進度款、變更工程或未及時提供原材料時，很容易造成建設工程停工。一旦承包人不得不停工，必然遭受損失。在這種情況下，承包人應及時向發包人提出索賠，并積極索賠。在實踐中，由于業主原因造成工程停工的情況很多，常見的情況如下：
<1。發包人未按合同約定的時間提供原材料、設備和場地，造成工程停工。
2。發包人未按約定時間支付預付款和進度款，導致工程暫停。
3。發包人未按合同約定提供技術資料，或未及時進行技術交底，導致工程停工。
4。發包人未及時對隱蔽工程進行檢查，未及時對中間結構進行驗收，導致下一步工程施工失敗，工程停工。
施工承包人因發包人原因必須停工的，可以要求發包人承擔違約責任，并賠償相應損失。一般來說，有下列情況可以要求賠償：
1。施工合同對停工責任有約定，承包人可以按照約定向發包人承擔支付違約金等違約責任。合同沒有約定或者約定不明確的，承包人可以依法要求賠償。
根據《合同法》及相關司法解釋，因發包人原因造成工程暫停、延期施工的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，并賠償承包人因停工、窩工、倒運等造成的損失和實際費用，機械設備的轉移，材料和部件的積壓。如果雙方未能就賠償達成一致，承包人可以收集證據，委托施工律師通過法院訴訟追償。
事實上，在停機的情況下，雙方最好的解決方案是協商，成本低，見效快。如果承包人和發包人發現協商不真誠，甚至拖延，建議盡快咨詢專業施工律師，積極采取法律措施索賠。以上是小編為您整理的內容。建設工程因發包人原因停工的，承包人可以要求賠償。具體賠償數額需要根據承包人的實際情況確定，人民法院需要根據事實和法律作出判決。更多問題請咨詢我們的律師。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
工會組織工傷認定時效是多久
2021-01-04杭州個體戶食品超范圍經營如何處罰
2021-01-15股權激勵可否抵押擔保
2021-02-20反擔保解除需要滿足哪些條件
2021-03-08處理交通事故保險理賠有期限嗎
2020-12-28破產和解制度對債務人的積極意義是什么
2020-12-05離婚后監護人不盡撫養義務該怎么處理
2021-02-06父母朋友能否成為該子女的監護人
2020-12-03房屋贈與子女協議書怎么寫
2021-02-20詐騙罪 偽造房產證
2020-12-14怎么取回自己的房產證
2020-12-15如何認定非法從事勞務派遣
2021-01-11員工被無故辭退如何維權
2021-03-18家庭財產保險中的分攤條款
2020-11-08車險續保押金是不是必須繳納
2021-03-19旅游意外險條款
2020-11-28酒后駕車被撞死 保險公司可拒賠？
2020-12-02土方車司機超分仍然上路釀事故 保險公司拒賠獲支持
2021-01-20轎車超載保險公司理賠嗎
2021-01-24企業倒閉了保險怎么辦
2021-03-08