1、 如何索賠因工程停工而產(chǎn)生的工程款(合同法生效期限:2020年12月31日)
工程停工時(shí),建設(shè)單位可與建設(shè)單位協(xié)商工程款的支付事宜。協(xié)商不成的,建設(shè)單位可以向法院提起訴訟,追繳工程款?!吨腥A人民共和國(guó)合同法》第一百二十八條【合同爭(zhēng)議的解決】當(dāng)事人可以通過和解或者調(diào)解的方式解決合同爭(zhēng)議。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。涉外合同當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人未訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的,可以向人民法院起訴。一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或者調(diào)解協(xié)議;拒不履行的,對(duì)方當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。第二百七十五條【施工合同主要條款】施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、工期、中間工程的開竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間等,對(duì)材料設(shè)備的供應(yīng)、撥付結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保證的范圍和期限、雙方的相互配合等承擔(dān)責(zé)任。二是計(jì)算臨時(shí)停產(chǎn)損失是由于地質(zhì)條件變化、臨時(shí)停水、停電、工程中人為障礙物等造成的。這種停工一般需要申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)簽證,而且簽證上要有停工復(fù)工的具體時(shí)間,以及人員和機(jī)械的數(shù)量,所以停工損失的計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)單。
人工停工費(fèi)用的計(jì)算,由用人單位造成的停工、窩工按停工期間現(xiàn)場(chǎng)停工人員計(jì)算。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,機(jī)械停工費(fèi)用按第一類四項(xiàng)費(fèi)用之和乘以實(shí)際停工班次(每天僅一班)計(jì)算。成本工程師在審核此類停工損失時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1。對(duì)于因地質(zhì)條件變化引起的停工,首先要檢查引起停工的施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件是否與發(fā)包人提供的地質(zhì)資料一致。一般情況下,發(fā)包人在投標(biāo)文件中提供現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘察報(bào)告,承包人還將對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境進(jìn)行調(diào)查,并在投標(biāo)書中予以說明。即使承包人提供的資料不足,也會(huì)引起發(fā)包人的誤解。只有當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件與發(fā)包人提供的地質(zhì)資料不符,且有經(jīng)驗(yàn)的承包人無法預(yù)見時(shí),才能對(duì)因地質(zhì)條件變化而停工造成的人工空轉(zhuǎn)和閑置機(jī)械進(jìn)行賠償,但利潤(rùn)不包括在內(nèi),應(yīng)對(duì)這種情況所采取的具體措施應(yīng)予以支付。
2。因地下構(gòu)筑物、文物等障礙物造成的停工,施工圖紙和發(fā)包人提供的資料中不得描述障礙物,承包人不能預(yù)見。只有這樣,造價(jià)工程師才能確認(rèn)停工造成的人工空轉(zhuǎn)、機(jī)械空轉(zhuǎn)和處理費(fèi)用。第三,最新資料(民法典自2021年1月1日起施行)
民法典第795條【施工合同內(nèi)容】施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、工期、,中間交工項(xiàng)目的開竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料的交工時(shí)間、材料設(shè)備的供貨時(shí)間我們要注意責(zé)任、撥付結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保證范圍和期限、相互配合等條款。
我們可以得知,我們可以就暫停工程索賠。這是一種違約行為,法律也有相關(guān)規(guī)定。我希望你能理解。以上均為律霸組織的相關(guān)內(nèi)容。如果你有任何問題,可以咨詢律霸的律師。你知道嗎
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
簡(jiǎn)介:
王憲民律師是北京市鑫興律師事務(wù)所律師,“婚姻家庭委員會(huì)”“爭(zhēng)議解決委員會(huì)委員”成員、主辦律師。王憲民律師在民商事糾紛、侵權(quán)糾紛、家事糾紛以及勞動(dòng)爭(zhēng)議等專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富。王憲民律師理論知識(shí)全面,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),在為客戶提供法律服務(wù)時(shí),工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),力竭為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的法律服務(wù)。
車輛被套牌違章怎么維權(quán)
2021-02-18新型詐騙“套路貸”的法律適用
2021-03-01離婚案律師費(fèi)多少
2020-11-20連帶責(zé)任多久可以撤銷
2021-03-08個(gè)人住房貸款條件和注意事項(xiàng)有哪些
2020-12-12離婚財(cái)產(chǎn)
2020-12-14侵權(quán)糾紛法院管轄法院
2020-12-31民間借貸到期后訴訟時(shí)效多長(zhǎng)時(shí)間
2021-02-28公司被合并重簽合同有賠償嗎
2020-11-20如何設(shè)立房屋中介機(jī)構(gòu)
2021-01-31當(dāng)事人在房地產(chǎn)糾紛訴訟中的權(quán)利義務(wù)有哪些?
2020-11-25裁員補(bǔ)償扣掉五險(xiǎn)一金嗎
2021-02-05未簽訂勞動(dòng)合同是一裁終局嗎
2020-11-17有單獨(dú)為車窗玻璃破裂設(shè)計(jì)保障的險(xiǎn)種嗎
2021-02-27人身保險(xiǎn)有怎樣的特征
2021-03-23解除保險(xiǎn)合同時(shí)有哪些注意事項(xiàng)
2020-11-18保險(xiǎn)合同能變更嗎 如何變更保險(xiǎn)合同
2021-01-22某家具廠保險(xiǎn)合同糾紛上訴案
2021-02-06保險(xiǎn)保全手續(xù)怎么辦
2021-03-04保險(xiǎn)代理人的資格條件有哪些
2021-01-20