在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
施工合同糾紛如何索賠取證
如何索賠和取證是建筑承包商面臨的一個重要問題。現在我們與大家分享我們的經驗和成就：
1。可以向另一方索賠的項目。業主延遲交付合格的建筑工地。業主延遲交付圖紙。業主或工程師延遲批準圖紙、施工方案和計劃，業主未能及時提供合同規定的材料或設備，業主延誤關鍵線路工序的驗收時間，導致承包商延誤下道工序施工，業主或工程師延誤發出指令，或發出的指令擾亂承包人的施工作業計劃、業主提供的設計資料或工程資料錯誤、業主暫停施工造成的延誤、業主變更設計或要求修改圖紙，導致工程量增加12、業主對工程質量的要求超過原合同的
13、業主要求增加工程的
14、因工期延長、不可抗拒的自然災害、戰爭、叛亂、革命、核污染等特殊風險造成的業主的其他變更令延誤，不可抗拒的自然災害造成的延誤等，戰爭、叛亂、革命、核污染等特殊風險造成的延誤等，17、不利施工條件或外部障礙造成的延誤等，2、根據上述項目收集的證據資料>
1、各類工程合同文件
2、施工日志
13。項目照片和視聽資料。通信和電話記錄。會議記錄6。氣象報告和數據。項目進度表。業主在投標前提供的參考資料和現場資料。項目備忘錄和各種證書。工程結算數據及相關財務報告。各種驗收報告和技術鑒定報告12，其他，包括分包合同、采購訂單、采購訂單、工資單、官方價格指數、國家法律法規13、業主指示、確認書14、承包商要求、要求、通知業主提供的水文地質及地下管網資料、建設用地發證手續所需的證件、批文及臨時占地、坐標控制點資料、圖紙等。承包人的年度、季度、月度施工計劃、施工方案、施工組織設計和工程師的審批等。施工規范、質量驗收單、隱蔽工程驗收單、驗收記錄等。承包人要求提前通知、數量核實確認單、發包人和承包人材料供應清單、合格證20、竣工驗收資料、竣工圖21、工程結算、保修等
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
工地死亡賠償
2021-01-07債權債務轉讓通過董事會決議嗎
2021-01-23交通事故怎么界定
2020-12-13酒后兩車撞人后均逃逸如何處罰
2020-11-29外地人在什地方可以補辦結婚證
2020-12-16部分判決不服上訴的刑事判決書怎么寫
2020-11-08單位公款打入私人賬戶會被判嗎
2020-12-19財產損失多少才能立案
2020-12-21在商場受傷了十級傷殘怎么辦
2021-02-08什么是房屋中介,房屋中介費應該給多少
2021-01-18勞動合同爭議解決方式怎么規定
2021-02-14人壽保險傷殘賠償標準
2020-11-18旅游人身意外險有什么規定
2021-01-14保險合同的解除方式有哪些嗎
2021-03-04人身保險糾紛的管轄是如何的
2021-02-01汽車“全保”不全保 新車涉水得不到賠償(2)
2021-03-04導游人士購買保險全方位攻略
2021-03-07生存保險可以買嗎,生產保險與死亡保險的區別是什么
2021-03-09同一塊地有兩個承包合同,哪個合同有效
2021-03-04關于國家鼓勵開荒地的政策
2021-01-11