在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
施工合同期限是否可以合法延長
1。在施工過程中，業(yè)主往往要求承包商增加工程量，這必然導致工期的增加。在這種情況下，工期自然順延。
2。發(fā)包人在施工過程中變更設計的，因發(fā)包人變更設計致使承包人不能施工的期間，從工期中扣除，即相應的工期順延。
3。發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設計圖紙和其他必要的施工資料的。
發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設計圖紙和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自發(fā)包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設單位缺乏建設規(guī)劃許可證、施工許可證等原因，政府有關(guān)部門要求停工的，停工期從工期中扣除。一般來說，雙方在施工合同中約定，發(fā)包人應按工程進度支付進度款。發(fā)包人未按時支付進度款的，承包人有權(quán)停工，工期延誤由發(fā)包人負責。
5。施工過程中發(fā)包人指定的分包人與承包人的不當聯(lián)系
在實踐中，通常會出現(xiàn)發(fā)包人直接將鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等工程分包給他人，或要求發(fā)包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中，承包人與分包人的施工銜接不當，可能導致工期延誤。在這種情況下，發(fā)包人應承擔相應的工期延誤責任。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定，當事人在建設工程竣工前對工程質(zhì)量有爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，延長工期。工程質(zhì)量鑒定能否作為工期順延的理由，主要取決于工程質(zhì)量是否合格。工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，以鑒定期為順延期；否則，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格的，工期不予順延，承包人未完成工程的，應承擔相應的違約責任。發(fā)生不可抗力或其他非承包人原因的事故時，承包人有權(quán)順延工期。如地震、暴雨時不能施工，工期順延。
關(guān)于工期的推遲，希望能對您有所幫助。根據(jù)以上說明，我們知道工期延長的情況主要有工程質(zhì)量鑒定、不可抗力和發(fā)包人未按約定支付工程款等7種。如果您對此有任何疑問，可以直接致電我們律師事務所的在線律師。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
買賣不破租賃的限制使用
2021-03-07醫(yī)療事故中對醫(yī)療機構(gòu)的處罰有哪些
2021-01-31眾籌操作過程中的障礙
2021-01-08發(fā)明專利一般值多少錢
2020-12-31同一交通事故兩個受損失的可以同案起訴嗎
2020-11-13交通事故保險如何索賠
2020-12-29怎樣寫婚外情離婚起訴書
2020-11-11起訴之后被告變更法人是否違法
2021-02-24農(nóng)村集體土地房屋可以遺贈嗎
2021-01-182020年勞動合同法關(guān)于經(jīng)濟補償金的法律規(guī)定
2020-12-14員工簽字又反悔 訴至法院被駁回
2020-11-16什么是互碰自賠，滿足什么條件
2021-01-23郵包運輸保險條款細則有哪些
2020-12-23此案保險公司應拒賠
2020-11-24抗辯權(quán)保險法是怎么規(guī)定的
2021-02-15保險單何時開始生效
2021-03-03如何成為保險代理人和保險經(jīng)紀人
2020-11-18中國的保險法律制度
2020-12-24當事人違反房屋拆遷補償安置協(xié)議的如何承擔責任
2020-12-152020最新廠房拆遷補償有什么標準
2021-02-15