在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
延誤的原因、表現和后果是什么
與工期延誤密切相關的實際上是工程款的支付。因為，從施工合同糾紛來看，大部分工期延誤，承包人以發包人未及時支付工程款為理由。
由于對工程進度款的支付方式沒有約定，或者約定不能順利實施，將直接導致工期延誤。但承包人往往不采取法律手段來處理，而是采取“磨蹭”的方法，一種“拖延”。不管怎樣，如果你不給我錢，我就不工作了，看誰在擔心。眾所周知，這樣一來，不屬于承包商責任的事情也將成為承包商的責任。根據建設工程施工合同通用條款的規定（由于通用條款一經簽訂即為雙方之間的法律，這種協議是行業的通用協議，接近法律規定，所以我更愿意稱之為“規定”而不是“協議”），即使業主不按時支付工程款，承包商也必須寫表格要求業主工程師確認。工程師逾期不答復的，視為確認。否則，只能認為工期未受影響，不予順延。嚴重延誤時，承包人可向發包人發出催付款通知。否則，視為工程款遲延支付不影響工程進度，工期不予順延。無論是停工還是確認工期延長，都可以為承包人索賠提供依據，至少可以不被發包人索賠。否則，將直接給承包商帶來不利后果。因此，用人單位的強力“反擊”，甚至可能導致項目資金的索要失敗和資金的損失。
接觸到一個案子。承包人承諾了竣工期限，并約定了逾期違約金。由于發包人沒有及時支付進度款，承包人態度冷淡，“反正你不給我錢，我就不給你工作，只是拖延。”。因此，因發包人拒不支付工程款向法院提起訴訟后，發包人承認自己拖欠工程款，但因承包人延誤工期，給發包人造成損失，他應該根據合同承擔違約責任。法院審理認為，承包人沒有證據證明應當延長工期，即使有理由遵守工期，也不能證明應當延長工期。最后，法院判決雙方均應賠付。發包人支付工程款，承包人支付違約金。我們無意判斷此案的審理是否有問題，因為上訴后沒有最終結果。但我們應該能夠吸取一些教訓。這種粗放的實證管理已經不適應當前的法律環境。因此，即使發包人違約，承包人也應嚴格按照通用條款或專用條款及時辦理各種手續。明確雙方責任及應順延的工期。如果發生糾紛，應該及時解決，否則，延誤只會給自己和對方造成更大的經濟損失。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
簽訂股東協議是否承擔責任
2021-01-28在建立健全政府法律顧問工作機制有哪些難點
2021-01-12匯票出票要注意哪些事項
2021-03-16民事執行的基本準則有哪些
2020-12-15勞務合作協議書范本
2020-12-03轉合同工前兩年的實習期算工齡嗎
2020-11-08調崗降薪離職補償金怎么算
2020-11-18企業退休養老金相關規定是什么
2020-11-09勞動爭議調解仲裁法
2021-03-26什么情況下勞動仲裁支持經濟補償金
2020-11-21人身意外險的內容
2020-12-17建筑工程保險的承包方式
2021-01-13投保人與受害人達成的調解協議保險公司會賠嗎
2020-11-12保險單有什么作用
2021-03-15保險合同沒簽字想退保,怎么進行
2021-03-15永久性土地轉讓合同是永久有效的么
2020-12-03誰有權分割公房的拆遷補償款
2020-11-25拆遷房賠償是按平方還是按戶口
2021-03-21剛買了房子就聽說會被拆遷怎么辦
2020-11-08征地拆遷過程中存在問題的整改措施是什么
2020-12-23