工程委托合同,甲方將委托乙方進行施工,為保證工程按時、優質完成,雙方本著相互支持、密切配合的原則,結合工程的具體情況,簽訂本合同,明確雙方的責任、條款具體如下:
I.項目地點:。
二。項目內容
< P>土基、綠化等工程部分(詳見圖紙)。以上項目由雙方根據圖紙要求和預算附表所列項目、規格、備注、工程量及施工要求進行審查。開工日期:項目開工時間:1月至12月,年,月,共一個日歷日。施工期間,因停水、停電、暴雨、暴雨等原因或甲方書面確認,工期可順延。因甲方原因不能按時交工的,工期順延。四、 項目合同價格經協商,本合同的合同總價為人民幣:元。甲方在施工過程中如因變更需要增加工程量的,應根據實際情況進行結算。(5) 施工方式乙方承包本工程的工程及材料、質量、驗收、安全、工期、文明施工。乙方負責為本工程提供材料,經雙方確認后方可進口施工。施工期間,乙方發生的水電費用由甲方負責。項目付款方式1。甲乙雙方簽訂合同后3日內,甲方應向乙方支付合同價款的30%,即人民幣元。乙方應在收到付款后的第二天安排人員進場施工??偣こ掏瓿?0%后,甲方應在3天內向乙方支付合同價款的30%,即人民幣元。工程竣工后,甲方應在一周內向乙方支付合同價款的20%,即人民幣元。
4。乙方應在竣工驗收后一個月內支付工程合同價款的10%,即人民幣元。乙方應嚴格按照甲方認可的設計施工圖紙及相關園林綠化施工規范的內容和要求進行施工,達到竣工后的施工質量等級。在施工過程中,乙方必須服從甲方的監督管理,如發現乙方有不符合施工圖紙要求和違反操作規程的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,因停工、返工造成的一切經濟損失由乙方承擔,乙方應保證施工現場清潔,及時清理垃圾,做好文明施工。8工程竣工驗收結算乙方應在工程竣工后五日內向甲方提交竣工資料和驗收報告,甲方應在三日內組織有關部門進行驗收,并在驗收合格后五日內,按設計施工圖紙、合同、補充合同及有關綠化標準給予合格的認可或提出整改意見。乙方應按甲方要求整改,并承擔由此產生的一切費用。驗收合格后,甲方根據合同、補充合同及新增項目簽證清單進行結算,結算工作日內完成。乙方必須在施工期間按質量、數量和進度完成工程。如果工程延期,每延期一天罰款人民幣元;如果工程提前完工,每提前一天獎勵人民幣元。因甲方責任或不可抗力造成工期延誤的,乙方應提出書面要求,甲方應在三日內書面確認工期可以順延。甲方未按合同約定付款的,乙方有權對已完工程停工或窩工三天,并由甲方承擔工期延誤和經濟損失。期限:自工程竣工驗收之日起計算,綠化養護期為12個月,養護期自竣工驗收之日起計算。維修期結束后,乙方應書面通知甲方接管。質量要求:大樹及時支護固定,栽植后及時澆水,及時栽培、除草、施肥和修剪,及時防治病蟲害,保證苗木正常生長。養護達到國家城市綠地園林養護標準。11本合同經雙方代表簽字蓋章后生效。保修期滿,甲方結清貨款后,本合同立即終止。本合同一式兩份,甲乙雙方簽字蓋章后各執一份,具有同等效力。其他由甲乙雙方送有關部門備案。本合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方代表(蓋章)
乙方代表(蓋章)
合同簽訂日期:
簽訂地點:
以上是小編對“工程委托合同”問題的回答。在司法實踐中,工程建設過程中會發生大量的糾紛,因此工程合同是必不可少的,工程合同的內容必須全面,這樣在發生糾紛時才會有證據。如果讀者需要法律幫助,歡迎到律霸進行法律咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
勞動糾紛打什么電話
2021-02-10公司承包給個人清潔還需為承包人買五險嗎
2020-12-02在哪些情況下,抵押權人可以處分抵押房產?
2021-02-22車禍精神損害賠償的索賠如何確定
2020-11-21老人贍養費標準2020年
2021-01-272020傷殘等級劃分標準怎么規定
2021-01-19補充協議書怎么寫
2021-02-24如何對倉儲物進行入庫驗收
2020-12-15房地產代理合同糾紛解決方法有哪些
2020-12-24如何委托律師購房
2021-02-05買賣雙方跳過中介私下成交是否還需付中介費
2021-02-09贍養老人能否以提供住房為準
2020-12-09職工崗位調動的前提和程序是什么
2021-03-26可向勞動爭議仲委會申請仲裁的情形
2020-11-30簽訂合同,競業限制終身有效嗎
2020-11-26實習期獨自駕車上高速發生追尾
2021-03-16保險代理合同保存期限是多久
2021-02-16郵包保險的方式和責任范圍有哪些
2021-03-14淺析保險合同案件中的疑難問題
2021-02-01保險公司超過判決書規定日期不給錢有什么辦法
2021-02-10