新《民法典》將于2021年1月1日起施行,《合同法》有效期至2020年12月31日。屆時,與民法典相抵觸的規定將失效,并將被新頒布的司法解釋所取代?!睹穹ǖ洹肥┬星埃吨腥A人民共和國合同法》第257條規定:“承攬工作需要定作人協助的,定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務,致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行,并可以延長履行期限?!?015年2月13日,甲、乙雙方簽訂了《電動電梯(自動扶梯)設備安裝合同》,約定甲(乙)方負責安裝乙(甲)方采購的13部電梯,安裝費共計68.3萬元。付款規定:甲方應在貨物到達現場前7天向乙方支付安裝費總額的50%;如因甲方原因乙方未能及時安裝,甲方應在交貨之日起6個月內支付合同規定的全部安裝費。違約責任:甲方未在約定時間內支付合同相應款項的,乙方有權順延工期,每延誤一周,甲方應向乙方支付違約金,違約金為合同延誤部分的5%。
合同簽訂后,a公司按協議進場安裝電梯,其中11臺已安裝完畢。鑒于B公司要求電梯門的位置必須根據酒店房屋裝修的大小進行安裝,a公司提出電梯廳門系統的安裝應距轎廂中心線170 mm的偏心距,但該方案未獲B公司批準,導致兩部觀光電梯的安裝至今未完成。為此,a公司于2016年1月17日停工,將已安裝的11部電梯交付B公司使用,未安裝的電梯移交B公司使用,之后因安裝費支付協商不成,a公司向法院起訴要求支付安裝費費用和違約賠償金。法院判決應當支付安裝費,經審理,法院認為,a公司與B公司簽訂的《電動電梯(電梯)設備買賣合同》和《電動電梯(電梯)設備安裝合同》為共同合同雙方真實意思表示,未違反法律、行政法規的禁止性規定,均為合法有效的合同。雙方已履行《電梯設備買賣合同》,電梯設備安裝合同為甲方按要求完成電梯設備安裝,乙方支付安裝費的合同,為合同。根據合同約定,如因甲方(乙方)原因導致乙方(甲方)未能及時安裝電梯,乙方應在電梯交付之日起6個月內支付合同約定的全部安裝費用。在本案中,a公司部分履行了合同,并完成了11部電梯的安裝。另外兩部觀光電梯按照B公司的要求更換電梯門系統后,安裝方案也相應修改。但B公司至今未確認安裝方案,導致另外兩棟摩天大樓未能及時安裝。責任在B公司。因此,a公司有權要求B公司根據協議自行供電。總安裝費應在交貨之日起六個月內支付。在這種情況下,由于B公司的原因,電梯未能及時安裝。根據法律和合同規定,a公司有權延長設備安裝期限。根據律師的意見,當事人還能要求支付費用嗎?《中華人民共和國合同法》第二百五十七條規定:“承包工程需要委托人協助的,委托人有協助的義務。定作人不履行協助義務,致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行,并可以延長履行期限。”
本案中,a公司與B公司簽訂的《電動電梯安裝合同》是雙方的真實意思表示,并不違反法律、行政法規的禁止性規定。因此,為了合法有效,雙方應遵循誠實信用原則,充分履行約定的義務?,F在B公司沒有在規定時間內對安裝方案提出意見,導致電梯不能及時安裝。根據法律和合同規定,a公司有權延長設備安裝期限。B公司作為訂貨方,應履行協助義務,確定新的安裝方案,以利于A公司的順利安裝。
基于上述原因,因買方責任未能完成,買方應按合同規定支付相應費用。我相信在閱讀了以上介紹后,我們對買方責任導致加工者未能按期完成工作的法律知識有了一定的了解。如果您對此有任何法律問題,請咨詢律師網,他會給你一個專業的答案。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
行政調解醫療糾紛怎么解決
2021-02-27衛生行政執法的依據包括什么
2020-12-26日租房怎么做才合法
2021-01-18合伙人退出錢怎么算
2020-11-27非法校園貸報警能追回嗎
2020-11-14沒有交通事故認定書對事后的賠償有影響嗎
2020-11-18國內外的結婚程序
2021-03-06對指定管轄不服的怎么辦
2021-03-23簡易程序案件的舉證期限由誰確定
2020-11-21故意傷害罪的民事賠償標準是怎樣的
2021-01-27輕微撞車逃逸扣12分后多久能重考駕照
2021-01-07超市倒閉,促銷員有補償嗎
2021-01-25商業銀行解散是否需要申請
2020-12-16遺產非必須留給法定繼承人嗎
2021-03-16停車位租賃合同
2020-12-05調崗不同意離職能要賠償嗎
2020-12-22公司拖欠半年的工資可以補償嗎
2021-03-01交通事故意外險的適用對象是什么
2021-03-10訴訟財產保全責任保險的意義及完善建議
2020-11-22有單獨為車窗玻璃破裂設計保障的險種嗎
2021-02-27