在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
裝飾裝修工程施工合同
合同編號：
裝飾裝修工程施工合同
發包人（甲方）：
承包人（乙方）：
承包人資質等級：
使 用 說 明
一、本合同適用于在本市行政區域內施工的新建、改建、擴建的公用設施、寫字樓、娛樂場所、飯店、酒樓、商場、車船、飛機等非家庭居室的裝飾裝修工程及其他環境藝術裝飾裝修工程。承包人應具有工商行政管理機關核發的營業執照與行業主管部門核發的施工企業資質等級證書。
二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的，合同應依照中標文件要求執行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規范和承諾書，有與《合同法》相悖之處的，應以《合同法》規定為準。
裝飾裝修工程施工合同
發包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 工程內容：
1.4 承包范圍：
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件） □乙方只包工
1.6 工程結構：
1.7 裝飾裝修施工面積：
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-2001）
、
2.3 約定標準：
3 工期
3.1 總工期： 日（為日歷工期，并包括法定節假日）。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
（2）工程量增加、設計變更的。
（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
（4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
（5） 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
（6）甲方未按時支付工程款的。
（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
公司名稱的預先核準了解一下
2020-03-17如何定義強奸罪
2020-03-23遇到交通事故：直接經濟損失了解一下
2020-04-02倉單交付后的效力
2020-04-03商標侵權慎解決，案件準備是關鍵
2020-04-16不履行遺囑違法嗎
2020-04-262020夫妻共同債務如何承擔？
2020-04-27交通事故賠償需要夫妻共同承擔嗎
2020-04-27如何寫起訴狀
2020-04-27變更撫養權協議書怎么寫？
2020-04-292020孩子撫養權判決標準是什么？
2020-04-29起訴奪回孩子的撫養權需要什么證據？
2020-04-30包庇罪如何量刑
2020-04-302020起訴離婚程序怎么走？
2020-04-30離婚房產分割有哪些原則？
2020-05-01協議離婚撫養費計算方法是什么
2020-05-04農村房屋拆遷補償標準你知道嗎？
2020-05-04新婚姻法夫妻離婚如何確定子女撫養權歸屬？
2020-05-04個人協議離婚一般的程序是什么
2020-05-05遺棄嬰兒會有什么后果
2020-05-05幼師虐待兒童，何處申訴？
2020-05-08陪嫁嫁妝算不散夫妻共同財產和結婚多少年算夫妻共同財產？
2020-05-08一般商標行政案件訴訟費多少錢
2020-05-08協議離婚財產如何進行分配
2020-05-08夫妻分居財產分割協議書怎么寫？
2020-05-09離婚以后夫妻共同財產法院強制執行有哪些手段？
2020-05-09交通事故鑒定費由保險公司承擔嗎
2020-05-09車輛撞死人后如何進行賠償
2020-05-09工商執照遺失怎么補辦
2020-05-09再婚夫妻要婚前財產公證嗎？如何進行財產公證？
2020-05-09公司股權變更協議書怎么寫
2020-05-09夫妻共同財產范圍是什么？訴訟離婚訴狀怎么寫？
2020-05-10已經離婚了子女撫養權的相關法律規定有哪些？
2020-05-10哪些情況男方更有可能得到子女撫養權？
2020-05-10變更子女撫養權的原則是什么？需要哪些條件？
2020-05-11關于勞務派遣的法律知識
2020-05-12自書遺囑應該怎么寫和需要注意些什么？
2020-05-13勞動仲裁管轄原則是什么？
2020-05-13寫欠條需要注意哪些地方？
2020-05-13醫療損害責任主要構成要件是什么
2020-05-13