業主未按合同要求交付設計資料和圖紙;未按合同規定的日期交付施工現場,提供道路、水、電等施工條件,致使承包人的施工人員和設備不能進場,或進場后不能正常施工,造成人員閑置、停工、機械閑置;未按合同規定的時間和數量支付工程款;材料和設備供應不暢不及時或不合格。不利自然條件是指施工中遇到的實際自然條件,比招標文件中描述的條件更困難、更惡劣,經驗豐富的承包商無法預測。承包人遇到現場氣候條件以外的外界障礙或條件,或者遇到圖紙未注明的地下構筑物、文物時,建設單位可以提出延長工期和費用補償。
3。設計變更引起的索賠
由于本工程建設周期長,受地形、地質、水文、氣象等自然條件的變化,以及技術經濟環境的變化影響,與招標相比,可能導致工程建設的實際情況發生變化,因此工程建設中經常會發生設計變更。由于承包人的報價是在原招標文件和設計圖紙的基礎上計算的,根據合同約定,施工圖中任何工程的數量和性質發生變化,或工程任何部分的施工程序或施工方案發生變化,造成實際工程量的增加承包人已完成工程量超過或少于工程量清單所列工程量的15%,監理工程師指示增加新工程、更換建筑材料、暫停或加快施工的,允許在施工過程中增加有效合同價款,造成新的工程造價或者需要延長工期的,承包人可以要求賠償。延長工期索賠通常包括兩個方面:一是承包人要求延長工期;二是承包人要求賠償非承包人原因造成的工期延誤造成的損失。例如,由于特殊惡劣天氣等原因,承包人可以要求延長工期,但不能要求成本補償;也有一些延誤不影響關鍵線路的施工,承包人可能得不到延長工期的承諾;有時,工期和費用索賠可能同時存在兩種情況,如業主未按合同要求及時提供設計圖紙和施工場地。
5。加快施工引起的索賠
當工程進度受到干擾時,工程不能按時完工,將影響總工期目標的實現。經分析,業主認為工程延期竣工將給自己帶來巨大的經濟損失或不利的政治影響,可下達加快施工令,要求承包人投入更多的資源完成工程,以確保總體目標工期的實現,必然導致承包人工程造價的增加,引起承包人的索賠。因發包人不當終止工程,承包人有權要求賠償損失,賠償金額為承包人在終止工程中的人工、材料、機械設備等全部費用,以及各項管理費用、保險費、保險費等費用,貸款利息和擔保費用(扣除已結算的工程款),并有權要求賠償利潤損失。
7。風險引起的索賠包括合同風險、經濟風險、不可抗力等。合同風險是指合同文件的缺陷和潛在的索賠機會,如合同條款措辭不準確、相互矛盾等。經濟風險是指貨幣貶值引起的人工成本和材料成本的增加價格上漲,導致工程造價增加;政策法規變化、匯率變動等。不可抗力是指合同當事人無法預見、避免和克服的客觀情況,如極端惡劣的天氣、洪水、戰爭、動亂等。,造成工程中斷或合同終止引起索賠的。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
行政非訴執行案件如何審查
2021-01-27什么是醫療事故,醫療事故處理有哪些程序
2021-01-25盜竊多少錢才構成犯罪和判刑
2021-02-14支票填寫樣式和格式是怎樣的
2021-02-06父母是億萬富翁能要贍養費嗎
2020-12-23火化證是否屬于死亡證明
2020-12-08判決書下來后多久可以申請強制執行
2021-03-08精神損失費賠償范圍的法律依據
2020-11-10未約定逾期還款利息的,逾期利息怎么算
2021-01-01交通事故鑒定責任還需要繳費嗎
2021-01-30勞動合同是實習期過后簽的嗎
2020-11-162020人壽保險合同樣本
2021-01-06深圳一女子墜橋身亡,能獲人身意外險理賠嗎
2021-03-14被保險人喪命誰能依法獲賠
2021-03-26保險公司組織形式是如何的
2021-02-17家財保險購買注意事項
2021-01-30關于印發《上海外資保險機構暫行管理辦法》的通知
2020-12-24保險代理人作出的口頭承諾對保險人具有約束力——山城區法院判決
2020-11-20該保險合同是否適用第三者強制責任保險的理賠原則
2020-12-15土地承包合同公示怎么寫
2021-01-27