在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
施工合同中發包人有義務負責交通運輸嗎
工程招投標時，承包人對于工程本身的報價因為有發包人提供的施工圖和工程量清單，一般對于工作內容是比較清楚的；但對于施工現場外的道路、橋梁等可能因荷載不足、而不具施工所需的通行能力估計不足，發包人又未給予說明，承包人未能在投標報價和簽訂合同時給予充分重視和考慮，加之締約時承包人本身所處的弱勢地位，往往就此留下隱患。
?
小編認為，除非有明確、具體特別約定情況外，施工現場內外的交通運輸條件均應由發包人提供、辦理相關手續并承擔相關費用，原因如下：
?
一、承攬合同的屬性決定發包人應承擔此義務和費用。
?
施工合同屬于承攬合同，《合同法》第269條規定；建設工程合同是承包人進行工程建設、發包人支付價款的合同。在沒有特別約定情況下，承包人為了發包人工程需要支出的合理費用和時間理應由發包人承擔。
?
二、國家法律規定發包人應承擔工程建設的相關手續。
?
《中華人民共和國建筑法》第42條規定：有下列情形之一的，建設單位應當按照國家有關規定辦理申請批準手續：
?
（一）需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的；
?
（二）可能損壞道路、管線、電力、郵電通訊等公共設施的；
?
（三）需要臨時停水、停電、中斷道路交通的；
?
（四）需要進行爆破作業的；
?
（五）法律、法規規定的需要辦理報批的其他情形。
?
從上述規定來看出，因發包人是工程建設單位，工程規劃許可證、施工許可證等手續均是由其負責辦理，故因工程所需的其它申請批準手續理應由也發包人負責。上述案例中，在承包人對加固橋梁愿意修建并承擔費用情況下，發包人連工程申請報批手續都不愿意辦理，顯然與法與理都說不過去了。
?
三、國家主管部門頒布的示范文本中將提供交通運輸的義務分配在發包人名下。
??住建部和工商總局頒布的2013版施工合同示范文本通用條款中關于雙方的交通運輸中權利義務約定如下：
?
1、出入現場的權利：除專用合同條款另有約定外，發包人應根據施工需要，負責取得出入施工現場所需的批準手續和全部權利，以及取得因施工所需修建道路、橋梁以及其他基礎設施的權利，并承擔相關手續費用和建設費用。承包人應協助發包人辦理修建場內外道路、橋梁以及其他基礎設施的手續。承包人應在訂立合同前查勘施工現場，并根據工程規模及技術參數合理預見工程施工所需的進出施工現場的方式、手段、路徑等。因承包人未合理預見所增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。????
?
2、場外交通：發包人應提供場外交通設施的技術參數和具體條件，承包人應遵守有關交通法規，嚴格按照道路和橋梁的限制荷載行駛，執行有關道路限速、限行、禁止超載的規定，并配合交通管理部門的監督和檢查。場外交通設施無法滿足工程施工需要的，由發包人負責完善并承擔相關費用。
?
3、場內交通：發包人應提供場內交通設施的技術參數和具體條件，并應按照專用合同條款的約定向承包人免費提供滿足工程施工所需的場內道路和交通設施。因承包人原因造成上述道路或交通設施損壞的，承包人負責修復并承擔由此增加的費用。
?
除發包人按照合同約定提供的場內道路和交通設施外，承包人負責修建、維修、養護和管理施工所需的其他場內臨時道路和交通設施。發包人和監理人可以為實現合同目的使用承包人修建的場內臨時道路和交通設施。
?
場外交通和場內交通的邊界由合同當事人在專用合同條款中約定。
?
4、超大件和超重件的運輸：由承包人負責運輸的超大件或超重件，應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續，發包人給予協助。運輸超大件或超重件所需的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關費用，由承包人承擔，但專用合同條款另有約定除外。
以上內容就是相關的回答，如果現實生活中您或您的家人朋友們在施工合同上遇到困擾，可以直接找所在地人民法院或公安機關，直接起訴或報警立案，或者在第一時間找律霸網律師在線圖文咨詢或電話咨詢。如果您還有其他法律問題的也可以咨詢律霸網相關律師。
?
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
別讓套路貸“套”住你的生活
2020-02-19公司簽合同約定兩年內不能生孩子合法嗎
2020-03-16委托行駛解除權要注意哪些問題
2020-03-17繼承的相關條件
2020-04-09保密協議是否有期限限制
2020-04-09工傷保險賠償標準是怎么樣的？
2020-04-11如何構成擅自發行股票、公司、企業債券罪
2020-04-20遭遇家暴，受害人該如何收集證據
2020-04-24你別以為盜竊不是罪？
2020-04-26醫療事故鑒定申請書怎么寫？
2020-04-27企業擔保金額能否超過注冊資本
2020-04-28發生醫療糾紛該怎么解決
2020-04-28訴訟離婚子女撫養費要給多少？
2020-05-26子女撫養費給付標準是什么？給付方式有哪些？
2020-04-29子女撫育費法律規定有哪些？
2020-04-29暴力取證罪在什么情況下會立案處理
2020-04-30離婚精神損害賠償的范圍和法律條件是什么？
2020-05-01子女撫養權如何爭取？能否變更？
2020-05-01離婚以后父母如何履行子女探視權？
2020-05-02出現急性腰椎盤突出算是工傷嗎
2020-05-03上班過程中中署屬于工傷嗎
2020-05-03集資有風險，可能構成非法吸收公眾存款罪
2020-05-05打贏官司后如何申請執行？
2020-05-06二手房產權證過戶如何辦理
2020-05-06拒不執行法院判決有什么后果
2020-05-06員工被單位辭退如何計算經濟補償？
2020-05-07用人單位解除勞動合同哪些情況不用賠償？
2020-05-07未成年犯罪怎么處理？
2020-05-08離婚案件財產分割需注意什么
2020-05-09婚姻法夫妻共同財產的認定標準是什么？
2020-05-10婚內轉移夫妻共同財產能不能請求分割？
2020-05-10夫妻訴訟離婚需要收集哪些有利于自己的證據？
2020-05-10哪些情況下對方不到場也可以申請訴訟離婚？
2020-05-10離婚以后分割房產有哪些情況和如何分割？
2020-05-10夫妻家庭暴力離婚法院通常怎么判決？
2020-05-10購房父母出首期離婚是不是夫妻共同財產？
2020-05-10如何證明自己更適合撫養孩子和對方不適合撫養孩子？
2020-05-10構成暴力干涉婚姻自由罪的要件是什么？
2020-05-11非國家工作人員受賄罪的判定與量刑
2020-05-12關于酒后駕駛行為的探討
2020-05-12