在建設(shè)工程履行過程中,或多或少會出現(xiàn)超出施工圖紙約定的項目,導(dǎo)致工程量的增加,此時,施工單位管理人員應(yīng)通過簽證單的形式要求業(yè)主進(jìn)行確定工程量及金額。我們在履行建筑工程過程中,時常會出現(xiàn)業(yè)主拒絕簽證,也不提出任何意見,一般施工方都這種情況都有約定,比較好處理。根據(jù)1999年版建設(shè)工程施工合同范本通用條款第36.2條第4項:“工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后28天內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進(jìn)一步要求,視為該項索賠已經(jīng)認(rèn)可”。
但是,如果業(yè)主對簽證事項不是不認(rèn)可事實的存在,而是單單對簽證單的金額有異議,該如何處理,此時,合同法及示范文本均沒有相關(guān)規(guī)定。我們認(rèn)為,為了是簽證索賠損失進(jìn)行,施工單位唯一的辦法,也是最有效的辦法是及時申請審價機(jī)構(gòu)對該部分簽證價款進(jìn)行審價,并及時向業(yè)主提出異議,因此產(chǎn)生的工期延誤責(zé)任,施工方也不會承擔(dān)!
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
被逮捕后可以取保候?qū)弳?/p> 2019-12-30
新冠肺炎能不治而愈?
2020-02-13離婚各自撫養(yǎng)一個孩子,雙方能看孩子嗎?
2020-03-20存貨人在哪些特定情形下的告知義務(wù)
2020-03-27職工福利待遇包括哪些
2020-04-08備案的域名被盜用該怎么辦
2020-04-09婚禮取消,我的彩禮還要得回來嗎?
2020-04-26養(yǎng)子女也有財產(chǎn)繼承權(quán)
2020-04-26企業(yè)破產(chǎn)關(guān)閉后,所欠債務(wù)怎么處理
2020-04-27一般交通事故責(zé)任認(rèn)定需要多久
2020-04-28變更孩子撫養(yǎng)權(quán)的方式有哪些?
2020-04-28放縱走私罪的認(rèn)定與界限
2020-04-29個人債務(wù)糾紛起訴流程怎么走?
2020-04-29個人債務(wù)糾紛訴訟時效多久?
2020-04-29個人債務(wù)糾紛應(yīng)該怎么解決?
2020-04-29怎么要求對方增加子女撫養(yǎng)費?
2020-04-29綁架罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
2020-04-29二手房解除房屋買賣合同需要什么條件
2020-04-29工程延誤違約金一般是多少
2020-04-29男方出軌女方要求離婚需要什么證據(jù)?
2020-04-30子女撫養(yǎng)權(quán)怎么判決?如何變更?
2020-04-30變更孩子撫養(yǎng)權(quán)流程怎么走?
2020-04-30房產(chǎn)過戶需要準(zhǔn)備哪些資料?
2020-05-01因為家庭暴力而離婚孩子撫養(yǎng)權(quán)歸怎么判?
2020-05-01夫妻共同財產(chǎn)分割的原則是什么?
2020-05-01對方支付子女撫養(yǎng)費不足怎么辦?
2020-05-02軍人離婚需要具備哪些必要條件?
2020-05-02離婚損害賠償內(nèi)容都包括哪些?
2020-05-03無公證遺囑有效嗎?
2020-05-03子女的撫養(yǎng)權(quán)是如何判定的
2020-05-03新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是多少
2020-05-03脅迫寫借條一般法院在怎么判
2020-05-03北京房山區(qū)的拆遷政策看過來!
2020-05-04復(fù)婚一般需要經(jīng)過哪些法定程序?
2020-05-05離婚以后孩子可以改姓嗎?要什么手續(xù)?
2020-05-05夫妻買房可以只寫一方名字嗎?
2020-05-06保健品市場暴力惡待整治
2020-05-07起訴離婚夫妻共同財產(chǎn)如何合理分割?
2020-05-08收養(yǎng)關(guān)系糾紛應(yīng)該如何解決?
2020-05-08離婚前轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)還分不分和有哪些法律規(guī)定?
2020-05-09