【為您推薦】鄱陽(yáng)縣律師 赫章縣律師 定南縣律師 蕭縣律師 姑蘇區(qū)律師 新沂市律師 興國(guó)縣律師 建水縣律師

建筑工程合同糾紛是民事糾紛的一種，律師在受理案件后會(huì)根據(jù)掌握的材料寫一份代理詞，在開(kāi)庭審理的時(shí)候提交給法院。因?yàn)榻ㄔO(shè)工程合同涉及金額大，專業(yè)名詞多，所以要求律師務(wù)必寫好建設(shè)工程合同糾紛代理詞，那么代理詞通常要怎么寫？下面小編提供一篇范例給大家了解下。

建設(shè)工程合同糾紛代理詞

審判長(zhǎng)、審判員：

我們受山東xx律師事務(wù)所指派及原告xxx委托，就其與第一被告xxx建筑安裝公司、第二被告xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，擔(dān)任原告的訴訟代理人。通過(guò)庭審中的質(zhì)證和辯論，發(fā)表如下代理意見(jiàn)，供法庭合議時(shí)考慮采納：

一、原告有權(quán)要求第一被告支付欠付的工程款，并要求第二被告在欠付的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任

原告是xxxx1、2號(hào)樓建設(shè)工程的實(shí)際施工人，2008年9月15日第二被告與第一被告簽訂了《工程承包合同》將位于青島南路與贛江路交匯處的xxxx1、2號(hào)樓工程承包給第一被告。因該合同不符合《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)無(wú)效。同日，第一被告與原告簽訂了《工程項(xiàng)目施工承包合同》，將該項(xiàng)工程分包給不具備施工資質(zhì)的原告。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》》第一條的規(guī)定，上述兩合同均屬于無(wú)效合同。但原告實(shí)際施工完成了該項(xiàng)建筑工程，且工程已于2011年6月1日竣工驗(yàn)收合格，交付給第二被告。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十六條的規(guī)定，原告作為涉案工程的實(shí)際施工人有權(quán)要求第一被告支付欠付的工程款，要求第二被告在欠付的工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。

二、原告請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款

第二被告與第一被告簽訂的《工程承包合同》中約定了工程款計(jì)價(jià)方法為包死價(jià)，工程總價(jià)27360474.00元，同時(shí)合同還約定對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程簽證、材料價(jià)格等項(xiàng)目可根據(jù)設(shè)計(jì)、施工需要進(jìn)行工程價(jià)款調(diào)整。雖然該合同屬于無(wú)效合同，但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二條的規(guī)定原告有權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款。

涉案工程竣工驗(yàn)收后，原告依據(jù)合同約定的價(jià)格條款制作了工程結(jié)算報(bào)審書，并于2011年9月13日遞交給第二被告。但是第二被告以種種理由不進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第16條規(guī)定：“...合同對(duì)答復(fù)期限沒(méi)有明確約定的，可認(rèn)為約定期限均為28天。”及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十條規(guī)定：“...承包人請(qǐng)求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，應(yīng)予支持”。原告有權(quán)請(qǐng)求按照竣工結(jié)算報(bào)告中的30859028.7元結(jié)算工程價(jià)款。至今兩被告共向原告支付工程進(jìn)度款2500萬(wàn)元，尚欠原告工程款600多萬(wàn)元。

三、被告應(yīng)當(dāng)賠償原告因工期延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失

合同簽訂后，原告如約積極采購(gòu)鋼材木膠板等材料、租賃設(shè)備，組織人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，但是，由于第一被告工程范圍以外的xxxx1號(hào)樓樁基工程需要整改，造成工期延誤。2008年9月25日第二被告通知第一被告：1、2號(hào)樓工程暫不開(kāi)工，工期以簽署開(kāi)工報(bào)告的日期計(jì)算。直到1、2號(hào)樓樁基工程經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)，第一被告才于2009年4月30日向第二被告下發(fā)開(kāi)工通知，正式開(kāi)始施工。這樣，由于第二被告的原因造成工期一直向后拖延，給原告造成直接經(jīng)濟(jì)損失600500元，被告應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)賠償責(zé)任。

四、原告要求支付所欠工程款的利息符合法律規(guī)定

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條的規(guī)定，原告可以要求自工程交付之日（2011年6月2日）起，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。（利息＝本金×?xí)r間×年利率6.65%÷360）

綜上所述，原告作為xxxx1、2號(hào)樓建設(shè)工程的實(shí)際施工人，完成了該項(xiàng)工程并通過(guò)了竣工驗(yàn)收，作為該項(xiàng)工程的發(fā)包人第二被告和承包人第一被告依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付所欠工程款、延期開(kāi)工的損失及利息的責(zé)任。

以上代理意見(jiàn)，請(qǐng)法庭合議時(shí)考慮采納。

綜上所述，建設(shè)工程合同糾紛代理詞和其他民事案件代理詞格式和主要條款基本一致，都是要寫清訴訟請(qǐng)求、事實(shí)與理由及律師意見(jiàn)等。只是建設(shè)工程合同糾紛一般涉及到的金額比較大，合同條款中建筑術(shù)語(yǔ)又比較多，要求律師具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)才行。