生活中,建筑工程完工以后,如果建筑工程沒有出現其他的意外情況,發包方應該將工程款發放給施工單位。但是在現實生活中,工程款在發放的時候,有些發包方可能會以以各種的借口拖欠工程款,這種情況下,就形成了工程款糾紛問題。如果發生了工程款糾紛,需要對拖欠工程款糾紛答辯狀怎么寫的問題,做一定的了解。
拖欠工程款糾紛答辯狀怎么寫?
起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司
企業性質:集體
經營范圍:工業與民用建筑.
流動資金:169. 5萬元
何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于 ______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值 174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
通過小編的介紹,相信大家對拖欠工程款糾紛答辯狀怎么寫這個問題已經有了一定的了解。可以看出,在拖欠工程款糾紛答辯狀中,在狀書當中,當事人應當如實的陳述事情的原委。對所欠工程款的具體數額,和所造成的一系列損失,需要進行工程款支付公司的名稱,法定負責人等等,都做出詳細的介紹。在生活當中,如果大家遇到類似的問題,就可以參照小編為大家整理的范本進行答辯狀的書寫。
離婚答辯狀怎么寫
答辯狀里要寫明答辯請求嗎
答辯狀內容和寫法
該內容對我有幫助 贊一個
深圳市工傷賠償標準
2021-03-18撤銷婚姻應在什么期限內提出
2021-02-14遺囑存放在遺囑執行人處有時間限制嗎
2021-03-02侵犯注冊商標專用權起訴由哪個法院管轄
2020-11-20配偶是否承擔婚前債務
2020-12-09一位老人去世后留下的房產如何繼承
2021-03-23是否對所有公司都負競業限制義務
2020-12-07駕駛員實習期肇事是否應予理賠
2020-12-24飛機延誤賠償哪里領
2020-12-02英國對保險經紀人的管理問題有哪些
2021-02-02什么是人身保險合同
2020-11-18交保險存錢寬限期限是多久
2021-02-13設立合資保險公司的條件和程序是什么
2021-01-08保險經紀人與代理人的區別有哪些
2021-02-02第三者強制責任險賠償的歸責有哪些原則
2020-11-26責任保險賠償構成要件是什么
2021-01-14保險基金的特點及保險基金的來源
2020-11-11當心!保險代理人的五句話
2020-12-28土地承包合同什么情況下無效
2020-12-11土地承包經營權在什么情況下可以撤銷
2021-02-12