熱門城市:萍鄉律師 鶴崗律師 漯河律師 雞西律師 內江律師 遼寧律師 宜昌律師 婁底律師 新鄉律師 哈密律師
江西升所有的建筑工程都需要先簽訂施工合同之后才可以進行施工,施工合同的簽訂是施工的前提條件,在合同中應該約定工程具體情況以及工程款這些內容,那么江西建筑工程施工合同怎么寫?律霸小編邀請您從下文中進行了解。
江西建筑工程施工合同
合同協議書
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批準文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內容:___________________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6、工程承包范圍:
_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日歷天數:_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經理
承包人項目經理:__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_________年_________月_________日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
_________________________(簽字)______________________(簽字)
組織機構代碼:________________ 組織機構代碼:________________
地 址:_______________________ 地 址:_______________________
郵政編碼:____________________ 郵政編碼:____________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委托代理人:__________________ 委托代理人:__________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
電子信箱:____________________ 電子信箱:____________________
開戶銀行:____________________ 開戶銀行:____________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
小編為大家整理了一篇江西建筑工程施工合同范文,在進行施工之前簽訂施工合同是必不可少的一個步驟,合同應該就工程概況、施工情況、質量標準、工程款、以及一些違約責任進行一個詳細的規定,施工合同的簽訂可以更好的約定雙方的責任與義務,也可以防止一些不必要的施工糾紛。更多相關知識您可以咨詢律霸蘇州律師。
建筑工程清包工合同范本是什么
建筑工程施工合同審計的相關內容是什么
建筑工程施工備案流程是什么,有什么注意事項?
該內容對我有幫助 贊一個
司法強拆程序是什么
2021-01-07取得實施強制許可單位可以允許他人實施嗎
2020-12-21酒后兩車撞人后均逃逸如何處罰
2020-11-29申請財產保全,可以采取哪幾種擔保方式
2021-01-02起訴離婚程序費用
2020-12-23離婚后繼父能否索要贍養費
2021-03-17二審法院發現一審法院裁定有誤如何處理
2021-03-13判決生效后還能申請財產保全嗎
2020-12-16競業限制補償金如何生效
2020-12-26事實勞動關系的認定
2021-03-16員工調崗調薪該如何操作
2021-01-19離婚訴訟中人壽保險的價值怎樣確定
2021-02-06怎樣投保人壽險,要注意的事項又有哪些
2020-12-18交通事故傷人后保險公司理賠流程
2020-11-18火災原因不明保險公司是否應承擔賠償責任
2021-01-10精神病人自殺,保險公司應否理賠
2020-12-04交警調解后怎么和保險索賠
2021-01-02交通事故保險公司賠償標準是什么
2021-01-14出車禍后多長時間保險時效過期
2021-03-21修改建設工程承包合同標準文本的通用條款是否有效
2021-01-20