在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工程延期補充協議范本是什么樣的？
雙方簽署工程承包合同時，會對工期做出約定，有時因為設計圖紙變更、停電停水等因素會造成工程工期延誤。此時，如果經工程師確定可以順延，雙方會訂立一份工程延期補充協議，對工期延誤做出說明。那么工程延期補充協議范本是什么樣的？下面我們一起跟隨小編具體了解下。
一、工程延期補充協議范本是什么樣的？
工程延期補充協議
甲方：
乙方：
甲乙雙方于 年 月 日簽訂了一份金額為 元，編號為 的服務合同(以下簡稱原合同)。現經過雙方協商達成一致，簽訂以下補充協議：
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從 年 月 日至 年 月 日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(服務時間分為兩段從 年 月 日至 年 月 日，以及從 年 月 日至 年 月 日)。
2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準，本協議沒有涉及的內容按照原合同執行。
3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有同等效力。
4、因本協議發生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方：
乙方：
日期：
二、造成工期延誤的原因有哪些？
因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可以相應順延：
1、發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。
2、發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。
3、工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。
4、設計變更和工程量增加的。
5、一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。
6、發生不可抗力。
7、專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
三、發生工期延誤如何處理？
當發生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發生后14天內，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后的14天內予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經被確認。
當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據發生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規定予以確認。經工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。如果承包人不同意工程師的確認結果，則按合同規定的爭議解決方式處理。
綜上所述，造成工程工期延誤的因素很多，有不可抗力等外在因素，也有人為因素。在工程延期補充協議范本中，寫清了造成工程工期延誤的原因、順延的具體時間和糾紛的解決方式等。這是對工程承包合同的一種補充，經過雙方簽字蓋章后，同樣具備法律效力。
工程竣工驗收報告的主要內容
工程款支付證書范本
冬季建筑工程施工規范主要有哪些？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
公司注銷不肯補償員工怎么辦
2020-11-20醫療糾紛判決有異議多久時間內申訴
2021-03-19送外賣的被打誤工費要怎么計算
2021-03-25車輛事故沒結案能年檢嗎
2021-01-01交通罰款逾期半年怎么處理
2021-01-21商業承兌匯票的提示承兌是什么
2021-02-10拆遷集體土地的注意事項有哪些
2021-02-06涉外勞務與境內勞動派遣的區別
2020-12-05員工不勝任現有工作崗位能不能隨意調崗
2021-03-07法院可以強制執行人壽保險保費嗎
2021-01-02家庭財產保險如何計算賠償
2021-03-04投保人代替被保險人簽名這份保險合同是否有效
2021-01-20保險合同效力如何認定
2021-02-20投保人在法律上有什么規定
2020-11-22輕傷后精神損失怎么理賠
2021-01-29買保險公司倒閉了怎么辦
2020-12-28意外險拒賠后如何申訴
2021-02-18土地承包經營權轉讓是什么意思
2021-02-12農村機動地能買賣嗎
2021-02-12拆遷前如何申請安置房
2021-03-18