安裝施工簽訂的協議是比較重要的,協議書中包含的內容很多,在寫協議書和簽協議書的時候要仔細注意其中的各項條款,以免自己的權益被侵害,同時也要注意別人在工程上的各項要求,嚴格按照協議書上的要求進行施工,那么水電安裝工程承包協議書范本是怎樣的呢?下面小編減為大家介紹一下水電安裝施工承包協議包括哪些內容。
一、工程概況
工程名稱: (以下簡稱:本工程);
工程地點:
施工現場條件:以現場實際情況為準;
施工部位:本合同約定乙方施工部位為: 中所有的水電安裝工程包含的全部內容。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容
1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格。
2、承包范圍:室內所有一切給排水和強弱電預留預埋與安裝工作。
3、承包的主要內容:包施工圖和施工方案中的室內水電安裝工程,包括室內給排水、弱電的全部安裝工程,消防、電信、電視、智能化系統、三表抄送等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋,臨時用電用水設備電器,日常安全巡查。
4、甲方直接分包的專業工程,乙方需全力配合。
三、合同工期
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工,確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為 日;開工日期為: 年 月 日,竣工日期為: 年 月 日。
2、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃,根據甲方的進度要求,隨時調度作業人數和其它資源(具體詳見合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延誤,經甲方簽證后,工期可適當順延。
四、質量標準
1、適應于本合同的工程質量檢驗評定標準、規范名稱為(包括但不限于以下):
2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。
3、工程質量等級驗收程序:分項工程完工后,由施工班組組織自檢并報項目部,項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定后報監理公司,監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部、和施工班組進行現場實測測量,核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上簽注工程質量核定結果。
五、合同價款、工程量的計量及結算方式
六、違約保證金的收取支付及工程款的支付
1、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工及民工工資發放等各方面的管理,特別約定:在本合同簽訂之日起3日內,乙方必須向甲方繳納1萬元違約保證金,此違約保證金在所約定期限內到甲方賬戶,本合同方為有效,否則此合同無效。
2、按實際完成“整層”工程量即工程節點為單位支付工程款
3、若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準,甲方有權延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔,乙方對此無異議。
七、施工管理規范
乙方在施工期間,必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規,適用本合同的管理法規和辦法
八、合同生效
1、本合同訂立時間: 年 月 日。
2、訂立地點:
3、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章并且乙方按時繳納違約保證金之日起生效。
部分條款小編舉了例子,大家可以參照文本,協議書一定要注意符合法律程序上的文本規定,簽署合同的時候要注意別人的施工要求,以及薪資的結算,雙方在簽署合同時必須雙方彼此協商同意,符合法律程序,避免日后產生糾紛。
建筑工程施工合同法是怎樣的
建筑工程施工合同書怎么寫
工程施工合同有哪些內容?
該內容對我有幫助 贊一個
如何理解婚前財產的自然增值
2021-01-26錄用通知能否撤回
2021-03-17注冊倉單定義和流程是什么
2020-11-07怎么證明是在商場摔傷,有哪些相關法律依據
2021-01-02幼兒園中層競業限制有效嗎
2021-03-14什么是勞務派遣?
2021-02-19勞動糾紛宣判后多久執行
2020-12-29投保貨物受損后,被保險人應如何辦理索賠手續
2020-11-20藥品超出保險條款范圍 法院判決保險公司賠償
2020-11-24保險受益權的轉讓
2020-11-27土地承包經營權糾紛屬于什么案件
2021-02-21辦理土地承包經營權需要什么手續
2021-03-17國有林地承包經營有什么規定
2021-02-27返還土地出讓金的相關稅務怎么處理
2021-01-18房屋拆遷補償包括哪些方面
2021-01-15農村征地時,誰是有權主體
2021-01-04什么是拆遷安置費
2021-02-12什么情形可以中止房屋拆遷裁決
2021-01-10拆遷談判怎么談才能提高補償
2021-01-18模擬拆遷有風險嗎
2020-12-26