在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
在什么情況下承包商可以暫停施工
1、 承包商在什么情況下可以停止和推遲施工？
1。業主變更工程量？
2。發包人的設計文件和其他技術資料有誤或發包人更改設計文件？
3。發包人未按約定及時提供施工材料、設備或者工程進度款的；
4。發包人未對中間工程、隱蔽工程的情況進行驗收，未辦理有關交接手續的；
5。發包人未按合同約定保證施工所需的工作條件，致使工程無法正常進行。二是暫停施工后，用人單位的責任是什么？
如果由于業主的原因導致工程暫停或延誤，業主應承擔什么法律責任？在工程建設過程中，發包人應當按照合同約定履行義務，為承包人的施工工作提供必要的條件，保證工程建設的順利進行。因發包人原因不能按約定的進度計劃施工的，承包人可以停止或者延期施工。出現上述情況，致使工程建設無法正常進行的，承包人可以暫停、順延、順延工期，并及時通知發包人。承包人應采取合理措施，減少和避免損失，妥善保護已完工程，保護和移交所購材料、設備，并在暫停施工和停工期間，將自己的機械和人員撤出施工現場。發包人應當為承包人的退出提供必要的條件。承包人應向發包人報告暫停或延期施工過程中發生的經濟支出和其他實際支出。
由于發包人自身原因造成工程暫停或延誤的，發包人應承擔違約責任。首先，發包人應當采取必要措施彌補或者減少損失，同時排除障礙，使承包人能夠盡快恢復施工。承包人在施工中發現設計錯誤或者不合理的，應當通知發包人。發包人接到通知后，應及時與設計人等有關單位研究確定修改意見或變更設計，并將修改后的設計文件及時送交承包人。發包人還應當賠償承包人在暫停或者暫停施工期間所遭受的損失，包括暫停、閑置、倒運、機械設備轉移、材料、構件積壓等造成的損失和實際發生的費用。
綜上所述，因發包人自身原因造成工程暫停或延誤的，發包人應承擔違約責任。相信看完以上介紹，我們對暫停施工后業主責任的法律知識有了一定的了解。如果您對此有任何法律問題，請咨詢律師網，他會給你一個專業的答案。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
孩子撫養費有哪幾種
2020-11-30合同具有哪些要素才生效
2021-02-18一房二賣糾紛該怎么做
2020-12-27債務擔保合同的成立方式有哪些
2020-12-07調解撤訴的案子是一審終審嗎
2021-01-27對銀行抵押的房產法院能查封嗎
2021-01-21就業協議的有效期限怎么算
2021-03-16競業禁止法律規定是什么
2020-12-08競業限制勞動者怎么可以解除
2021-02-24強制解除勞動關系怎么賠償
2021-01-26車輛出險保險索賠技巧
2020-11-11保險合同內容的變更要注意哪些事項
2020-12-27保險合同解除的分類有哪些
2020-12-17本案中保險合同的效力問題
2020-12-03電子保單是如何工作的
2020-11-24開車撞護欄保險怎么賠
2021-02-07保險合同違約金有多少
2021-03-26中國境內的法人和其他組織辦理境內保險的程序是如何
2021-02-03保險經紀機構監管規定
2021-01-04保險理賠申請材料
2021-01-05