買完房之后,裝修一直是很多人比較苦惱的問題。如果自己親自裝修,沒有那么多的時間;如果承包給裝修公司,就怕對方亂裝修,偷工減料。最近,就有不少向律霸網小編咨詢新版裝修合同示范文本的內容問題的。有位咨詢者就表示,自己最近想要把新房裝修一下,但是擔心裝修公司不靠譜,想知道新報裝修合同范本有哪些內容。
?
那么,律霸網小編就來說一說新版裝修合同示范文本的內容吧。
?
1、新合同將規定承包方資質
?
新版裝修合同中明確規定,工程承包方應該具備行政管理部門核發的營業執照,并具有建設主管部門批準的裝飾裝修工程的施工資質或行業協會的相應資格。
?
2、裝修雙方義務將明確界定
?
新版裝修合同示范文本界定了發包人(一般為裝修業主,下同)與承包人(一般為裝修公司,下同)的義務。對發包人,要求其無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖,負責垃圾場外運輸及處理等義務。此外,還禁止發包人的一些行為。例如,隨意改動房屋主體和承重結構;在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體等。
?
而對承包人,限制性條款也很多,例如,不得擾民及污染環境;因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償的責任;負責將裝修垃圾裝袋并及時清運到物業指定位置等。
?
3、雙倍賠償“走”進裝修合同
?
新版裝修合同文本對發包人和承包人提供的材料分別作出了規定。即對發包人提供材料,發包人負責采購供應的材料、設備、應是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,發包、承包雙方應辦理交接手續,承包人發現發包人提供的材料、設備有質量問題或規格差異、應及時向發包人提出,發包人仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由發包人承擔。發包人供應的材料按時抵達現場后,由承包人負責保管,由于保管不當造成的損失,由承包人負責賠償。
?
而對承包人提供的材料,該合同示范文本規定,承包人供應的材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經發包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍數額賠償給發包人。
?
4、裝修工期延誤責任見“分曉”
?
新版裝修合同示范文本規定,對因工程變化或設計變更,不可抗力以及發包人同意工期順延的其他情況,造成的竣工日期延誤,經發包人確認,工期應當順延。對發包人未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的或者發包人未按合同約定支付工程款影響正常施工的,工期自然順延。此外,新版裝修合同文本還規定,因承包人責任不能按期完工的,工期不順延,因承包人原因造成工程質量存在問題的,其返工費用由承包人承擔,工期不順延。
?
5、家裝工程保修期:兩年
?
新版裝修合同文本特別規定,工程驗收合格后,在正常條件下室內裝飾工程保修期限為兩年。而在驗收方面規定:雙方進行竣工驗收前,承包人負責保護工程成品和工程現場的全部安全。雙方未辦理驗收手續,發包人不得入住,如發包人擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由發包人承擔。
?
6、裝修違約金標準為2‰
?
新版裝修合同文本關系到成千上萬的裝修業戶的切身利益,因此公平性和公正性尤顯重要。新版裝修合同示范文本在違約責任上也作出了規定,一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規受到處罰的,最終責任由責任方承擔。一方當事人無法繼續履行合同的,應及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
?
發包人無正當理由未按合同約定期限支付第二次、第三次工程款,每延誤一日,應向承包人支付延遲部分工程款2‰的違約金。由于承包人責任延誤工期的,每延誤一日,應向發包人支付整個合同工程造價金額2‰的違約金。
?
想必大家看了上面的說明之后,對新版裝修合同示范文本的內容有了一定的了解。大家在遇到需要承包給裝修公司裝修房子的時候,可以參照新版裝修合同示范文本擬定裝修合同,盡力保障自己的合法權益,約束裝修公司的行為,為自己的“新家”增添一份保障。
?
以上內容就是關于新版裝修合同示范文本有哪些內容的相關回答,如果現實生活中您或您的家人朋友們遇到了這方面的困擾,可以直接找所在地人民法院或公安機關,直接起訴或報警立案,或者在第一時間找律霸網專業律師在線圖文咨詢或電話咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
妨害公務:14天居家隔離變9個月刑期
2020-02-11防疫不忘防詐,新型電信詐騙高發期亟須警惕!
2020-02-14非婚生子女撫養權爭奪
2020-02-27凈身出戶承諾具有法律效力嗎
2020-03-05車子出車禍報廢了,怎么辦理車輛報廢?
2020-04-01備案的域名被盜用該怎么辦
2020-04-09壟斷競爭的特點有什么
2020-04-10不報,謊報安全事故罪的構成條件
2020-04-15臨時工勞動合同的法律規定
2020-04-21申請喪葬撫恤金具體的手續是什么
2020-04-22起訴債務人后,債務人去世債務如何處理
2020-04-23民間借貸糾紛,被告不出庭后果有哪些
2020-04-27二手房解除房屋買賣合同需要什么條件
2020-04-29賠償房屋補差價從哪一天算
2020-04-29提高警惕,遠離非法傳銷
2020-04-30夫妻離婚損害賠償需要具備哪些條件?
2020-05-01房屋買賣雙方私下公正是否有效
2020-05-01訴訟離婚是否需要小孩出生證明?
2020-05-01起訴離婚中子女撫養權歸誰?
2020-05-01什么情況下子女探視權中止和恢復?
2020-05-02離婚時確定子女撫養權有哪些具體辦法?
2020-05-03成年子女能否起訴父母支付撫養費?
2020-05-03想要減少子女撫養費如何起訴?
2020-05-03變更子女撫養權糾紛代理詞怎么寫?
2020-05-03離婚子女撫養費的計算標準是什么?
2020-05-03夫妻離婚以后子女探視權應該如何處理?
2020-05-04子女成年以后父母離異怎么判決?
2020-05-04夫妻婚內轉移共同財產怎么認定?
2020-05-05結婚登記是否需婚檢
2020-05-05銷售假冒注冊商標,會有什么法律后果
2020-05-07離婚協議約定不支付子女撫養費有沒有法律效力?
2020-05-08法律規定怎么樣才可以協議解除收養關系?
2020-05-08結婚一年懷孕沒有領證離婚要不要退彩禮?
2020-05-09對方出軌算不算一個少分割夫妻共同財產的理由?
2020-05-09缺陷藥品致人損害后該怎么辦
2020-05-09營業執照地址變更需要多長時間
2020-05-09給他人上戶口會不會分割財產?財產繼承順序是什么?
2020-05-10構成侵犯少數民族風俗習慣罪的要件是什么
2020-05-10女方先提出離婚男方能否爭奪子女撫養權?
2020-05-11構成打擊報復會計、統計人員罪的要件是什么?
2020-05-11