工程建設一般都是在政府的規劃下完成,但是在后續可能會出現又要增加一些工程項目的情況,這時候為了保證雙方的利益,就需要簽訂建設施工合作補充協議書,如果沒有協議書的話可能會導致一些不必要的情況出現,但還有人不知道怎么寫建設施工合同補充協議,那建設施工合同補充協議范文是怎樣的呢?
建設施工合同補充協議范文
發 包 人:________
承 包 人:________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“XX市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、 工程概況
1、工程名稱:________
2、工程地址:________
3、建筑面積:________
4、結構類型:底層為框架結構、地上6 1層為磚混結構。
5、設計單位:________
6、監理單位: ________
二、工程內容及承包范圍
1、外墻面磚改為外墻漆
2、客廳推拉門取消
3、本工程為滿七層,結構找坡
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、外墻40 × 40 深灰色柵格取消
6、廚房與陽臺之間門帶窗(MC-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
7、其余均按原圖施工
三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)
1、開、竣工日期
2、1開工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;總工期____天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式
本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
五、合同生效與終止、爭議處理
1、除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。
2、本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3、本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
4、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5、本補充協議自雙方簽訂之日起5日內生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號 銀行賬號:
簽定合同代表: 簽定合同代表:
年 月 日 年 月 日
其實在之前還需要征求同意,因為畢竟對方是施工隊伍,之外可能還會有其他的事情要做,所以在要求填寫建設施工合同補充協議之前還需要征求施工承包隊伍的同意,雙方進行協商。
工程合同的工期怎么計算
建設部建設工程施工合同管理辦法有哪些
工程合同要納稅嗎,工程合同的稅率是多少
該內容對我有幫助 贊一個
小區物業是否有權處理違停車輛
2020-11-23肖像權授權是否有期限限制
2021-02-23公司經營期限一般幾年
2020-12-08轉讓專利權的流程是什么
2021-02-13行政機關凍結銀行存款可以不通知當事人嗎
2021-02-28合同擔保的擔保方式有哪些呢
2020-11-17銀行抵押合同簽了會不放款嗎
2021-01-13關于沈陽的賠償金和經濟補償金
2021-01-10聘用的臨時工是否存在勞動關系
2021-01-25勞動防護措施有哪些
2020-11-18勞動爭議仲裁和解與仲裁調解的區別
2020-11-25人身保險合同中代簽字應注意什么
2020-12-10領失業金還在工作合法嗎
2021-01-21保險賠完肇事者還賠嗎
2021-03-10航空公司騙旅客下機改簽延誤應如何理賠
2021-01-24固定資產購買保險的流程
2021-02-20保險屬于要約合同嗎
2021-01-31承包合同格式
2020-11-10私自轉讓土地建房,法院判決協議無效嗎
2021-02-18土地流轉后,土地被征收應該屬于誰
2021-01-30