在當今這個社會,大家都明白的是,工程承包在我們的日常生活中確實是有許多,因此工程的所有人會在眾多擁有承包資質的承包人中進行選擇,以確保工程的質量,施工合同是在承包的時候簽訂的,很多人都想要在知道零星工程承包施工合同的范本的內容是怎樣的?那么,接下來小編將為大家詳細的解釋一下這個問題。
一、概況
零星工程施工合同
發包方:(以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
承包方:(以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方協商一致,訂立本合同。
二、內容
第一條工程概況
(一)工程名稱:;
(二)工程地點:;
(三)工程內容:;
(四)資金來源:;
(五)工程立項批準文號:。
第二條工程承包范圍
承包范圍為以下第種。
1、工程實行招投標的,本合同的簽訂主體就是中標主體,工程范圍就是招投標文件上要求的范圍,如果對方在初次、二次設計圖及設計圖修改變更等過程中省減的項目以及未施工的項目,應當在結算時作相應的扣減。
2、工程未實行招投標的,承包范圍為。
(二)承包方式:;
第三條質量標準
工程質量標準:
第四條工程期限
(一)開工日期:年月日
竣工日期:年月日
合同工期總日歷天數:天。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工的,應征得乙方同意,如果乙方能夠做到的,不應拒絕。
(三)因甲方原因或非乙方原因導致不能按期完工的,工期相應的順延。
(四)因乙方原因不能按期開工或中途無故停工的,工期不順延。由此產生的一切法律責任和經濟損失由乙方自行承擔。
(五)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響的,工期相應順延。
第五條工程價款
(一)本合同初步預算總價款元。未實行合同包干價的,最終價款由貴州水城礦業股份有限公司工程結算部門根據最新相關文件的規定對實際施工的工程量進行結算。
(二)總價包干合同不作價款調整,但如遇下列情況,合同總價款應作相應調整,按照第五條第(一)項規定進行結算。
1、設計發生變更;
2、在施工中增加或減少了工程項目。
(三)合同外工程必須由甲乙雙方另行簽訂書面協議進行確定,未經事先書面確認的,甲乙雙方一律不予認可。
第六條工程質量驗收
乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工,并接受甲方的監督檢查。乙方應在工程竣工后15日之內及時通知甲方進行質量驗收,質量驗收必須達到合格標準。對不合格的工程,乙方應按規范的要求,承擔返修工作及費用直到合格為止。
第七條工程價款的支付與結算
工程竣工驗收合格并移交使用后30日之內甲方一次性支付95%的工程款,留工程總價款的5%作為質保金,保修期滿后無任何質量問題,一個月內一次性無息支付質保金。乙方在每次收款時應向甲方提供合法有效的發票。
第八條安全責任
乙方在施工過程中應嚴格按照施工程序和施工規范的要求及規定組織施工,加強管理。在施工過程中所造成的一切安全事故及造成的所有經濟損失均由乙方自行承擔。
第九條工程保修
本工程保修范圍為施工的全部工程,保修期限為
年,在保修期內乙方應在甲方規定的時間內進行工程保修;如乙方未在甲方規定的時間內保修的,甲方有權委托第三方進行維修,由此產生的一切費用在質保金中予以扣除,質保金不足以支付的,由乙方承擔相應的經濟損失。
第十條違約情形及違約責任
(一)違約情形:合同一方違反合同任意一條約定的,均為違約。
(二)違約責任:
1、如雙方均有違約行為的,各自自行承擔相應的違約責任;
2、任何一方違約,違約方應向守約方賠償由此造成的損失外,還需支付守約方按合同價款總額%的違約金;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同;
4、本合同項目不允許分包,如果發現轉包或違法分包以及拖欠農民工工資的,甲方有權解除合同,不支付乙方任何工程款,且乙方須支付違約金500萬元,
5、如發現第三人掛靠、施工的,承包方一律支付違約金200萬元,且該違約金不得請求人民法院或仲裁機構調低。
第十一條合同的變更、終止或解除
(一)合同的變更:
1、本合同未盡事宜,雙方可進一步協商,簽訂書面補充協議;
2、本合同的任何修改、補充須經雙方協商一致,簽訂書面補充協議。
以上補充協議為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
(二)合同的解除或終止:
1、任何一方違反本合同約定,經對方提出后不采取彌補措施的或造成本合同不能履行時,守約方有權要求解除本合同;
2、因國家政策變化而影響本合同履行時,任何一方均可以解除本合同;
3、經合同雙方協商一致可以解除本合同;
4、因不可抗力因素致使本合同不能履行時,任何一方均可以解除本合同;
第十二條爭議的解決方式
甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議的,雙方應協商解決;協商不成的,向合同實際履行地有管轄權的人民法院起訴。
第十三條其他
承包方的項目經理、授權簽訂合同的代理人必須是承包方的正式員工,應在合同簽訂時提供其工資收入證明、社保等證明其身份的資料。
第十四條合同份數及生效
本合同一式份,甲方執份,乙方執份,均具有同等法律效力;自雙方代表簽字并加蓋印章之日起生效,雙方均履行完各自的義務后即自行終止。
合同簽訂時間:年月日
合同簽訂地點:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(簽名)(簽名)
小編不得不說的是工程承包施工合同十分的重要,這是因為其內容會對相關當事人的權利以及義務進行規定,其次,還會對具體的承包方式等進行約定,除了這些關于施工的問題,還會闡述雙方當事人的基本信息,以及發生違約之后應當承擔的一些責任,這些都是很必要的。
工程合同的工期怎么計算
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
黑龍江郭金貴律師事務所簡介 黑龍江郭金貴律師事務所是由郭金貴律師于2014年1月創辦成立的個人律師事務所,郭金貴律師個性沉穩,法律理論功底深厚,實踐經驗豐富,具有較強的分析問題和解決問題的能力,律師團隊均為實干敬業、業務精通的資深律師,都具有豐富的執業經驗和實戰能力。辦公場所位于紅崗區中心村紅崗法院對面綜合樓。 律所成立以來,成功代理承辦了多起高端民商事訴訟、仲裁案件,重特大刑事辯護案件和疑難復雜案件,并同時為多家公司、企業提供常年法律顧問和專項法律顧問,在常年的辦案實踐中積累了豐富辦案經驗。對每一起客戶委托的法律事務,無論項目金額大小,都會用心、細心、全心地去分析、去研究,精心研究具有建設性、可操作性的爭議、糾紛預防方案,設計制定最適合客戶的訴訟爭議解決方案或辦案方略,從而實現客戶利益的最大化,是當事人維權最值得信賴的律師事務所。本所擅長代理民商事訴訟、仲裁案件、公司綜合類業務、企業法律顧問、工傷、交通事故、人身損害侵權賠償和刑事辯護等案件。在執行案件風險代理和民商事仲裁案件代理方面具有獨特的專業優勢。 我們秉承團隊合作,精誠團結的工作模式,對于接受委托的項目和案件我們將組團
律師怎么處理醫療糾紛
2021-01-04個體戶和公司的區別有哪些
2021-01-08公共場合侮辱他人行為怎么認定處罰
2021-01-03取保候審多年后是否追訴
2021-01-06商標糾紛法院調解的效力
2020-12-01代位繼承是否適用于遺囑繼承
2021-02-26合同形式瑕疵處理
2020-11-18合同糾紛案判決書要多長時間
2021-01-05遺產繼承份額轉賣是怎樣的
2021-02-06老板不批試用期離職怎么辦
2021-03-17人壽保險保單能夠轉讓嗎
2021-01-03意外險醫療賠付多少錢
2021-03-11保險公司能幫助索賠嗎
2020-11-25網銷保險為何如此受熱捧
2021-02-062020年舊城改造有哪些優惠政策,拆遷補償標準是多少
2021-01-25公租房的拆遷補償金額是怎么計算的
2020-11-232020年房屋拆遷補償標準和注意事項
2021-01-09拆遷補償與征地補償一樣嗎
2020-11-26拆遷中對違章建筑處理原則
2020-12-01城市房屋拆遷法律指南
2021-03-02