工程承包現象在我國是非常常見的一種現象,但是關于工程承包所引發的法律事件也層次不窮,今天律霸的小編就為大家來講解一下工程承包注意事項,其中包括承包人和發包人的相關責任和義務,以及工作流程。
隱蔽工程施工過程需嚴謹小心,那如何保證工程質量避免造成不必要的返工,并且避免資源的浪費和人力時間的浪費,,保證工程的質量和工程順利完成,承包人在隱蔽工程隱蔽以前,應當通知發包人檢查,發包人檢查合格的,方可進行隱蔽工程。實踐中,當工程具備覆蓋、掩蓋條件的,承包人應當先進行自檢,自檢合格后,在隱蔽工程進行隱蔽前及時通知發包人或發包人派駐的工地代表對隱蔽工程的條件進行檢查并參加隱蔽工程的作業。
通知包括承包人的自檢記錄、隱蔽的內容、檢查時間和地點。發包人或其派駐的工地代表接到通知后,應當在要求的時間內到達隱蔽現場,對隱蔽工程的條件進行檢查,檢查合格的,發包人或者其派駐的工地代表在檢查記錄上簽字,承包人檢查合格后方可進行隱蔽施工。發包人檢查發現隱蔽工程條件不合格的,有權要求承包人在一定期限內完善工程條件。隱蔽工程條件符合規范要求,發包人檢查合格后,發包人或者其派駐工地代表在檢查后拒絕在檢查記錄上簽字的,在實踐中可視為發包人已經批準,承包人可以進行隱蔽工程施工。
發包人在接到通知后,沒有按期對隱蔽工程條件進行檢查的,承包人應當催告發包人在合理期限內進行檢查。因為發包人不進行檢查,承包人就無法進行隱蔽施工,因此承包人通知發包人檢查而發包人未能及時進行檢查的,承包人有權暫停施工。承包人可以順延工期,并要求發包人賠償因此造成的停工、窩工、材料和構件積壓等損失。
如果承包人未通知發包人檢查而自行進行隱蔽工程的,事后發包人有權要求對已隱蔽的工程進行檢查,承包人應當按照要求進行剝露,并在檢查后重新隱蔽或者修復后隱蔽。如果經檢查隱蔽工程不符合要求的,承包人應當返工,重新進行隱蔽。在這種情況下檢查隱蔽工程所發生的費用如檢查費用、返工費用、材料費用等由承包人負擔,承包人還應承擔工期延誤的違約責任。
正如文章中所說的,如果承包人未通知發包人檢查而自行進行隱蔽工程的,承包人還應承擔工期延誤的違約責任。所以小編在這里提醒大家一定要謹慎并且遵紀守法。
2020年農村土地承包法全文是怎么規定的?
工程合同的稅率是多少,工程承包合同
簽訂建設工程承包合同要注意什么
該內容對我有幫助 贊一個
如何確定股權轉讓價格
2021-01-07我國《 工傷保險條例》里關于舉證責任倒置的規定
2021-01-27違章建筑轉租給他人的合同效力怎么認定
2021-03-03網上投訴能撤銷嗎
2021-01-17合同中的不可抗力是怎樣規定責任的
2021-01-15事實收養公證怎樣辦理
2021-03-02中止探望權如何恢復
2020-11-26探望權法院的裁判標準是怎樣的
2020-11-13管轄異議書交了法院沒回復如何處理
2020-12-05環境民事公益訴訟制度有什么重要性
2021-02-18不可抗力給退款合同有效嗎
2021-02-27二手房中介常見騙術,買二手房防止上當需要注意什么
2021-02-01知識產權代理公司收入如何確認
2021-03-23工傷已經痊愈可以解除合同嗎
2020-11-16如何處理員工擅自離崗的事件
2021-03-09如何計算加班
2021-01-03無故解雇員工如何補償
2021-02-2870歲老人被打失去勞動力怎么賠嘗
2021-03-02外資保險公司超出業務范圍尚不構成犯罪如何處罰
2021-03-07保險費率是否適用價格法
2021-02-22