工程的修建如果并沒有遇到一些根本就沒有辦法抗拒的自然因素,那在正常情況下就應該按照合同施工,除此以外而引起的工程變更肯定都有可能會被索賠,負責此工程的投資者和建筑單位雙方都有可能向對方索要賠償。我們下面主要了解的內容是工程變更引起的索賠包括哪些情形?
一、工程變更引起的索賠包括哪些情形?
根據(jù)發(fā)生的原因不同,分六種情況:
1、外部環(huán)境:由于業(yè)主供圖、供料、村民干擾等原因造成停工、趕工費用損失而產生的費用。
2、不可抗力:因地質條件、惡劣氣候等現(xiàn)場條件變化引起的以及地震、洪澇等其他不可抗力造成的損失。
3、工期變化:由于業(yè)主要求提前竣工或由于業(yè)主原因導致工期延誤而引起的施工費用增加。
4、價格變化:物價上漲超過一定幅度、物資運輸價格或方案發(fā)生變化等增加的費用。
5、工程保險:施工單位在遭受損失時,根據(jù)投保的內容,在規(guī)定期限和范圍內向保險公司提出的索賠。
6、其他:合同約定的其他索賠條款。
二、工程索賠程序是怎樣的?
1、首先,索賠事件發(fā)生時,承包人應在規(guī)定時間內向監(jiān)理工程師提交其索賠意向書,并抄送業(yè)主。意向書中應包含索賠事件涉及的工程項目(結構物名稱),索賠事件發(fā)生的依據(jù),索賠費用估算。
2、承包人應該做好索賠事件的當時記錄并予以保存,當時記錄包括事件發(fā)生時及過程中現(xiàn)場實際狀況、導致現(xiàn)場人員、設備的閑置清單;對工期的延誤;對工程的損害程度;導致費用增加的項目及所用的人員、機械、材料數(shù)量、有效票據(jù)等,如索賠事件造成現(xiàn)場損失時,還應做好現(xiàn)場照片、錄象資料的完整性,作為申請索賠的憑證,如有必要可請監(jiān)理工程師到工程現(xiàn)場確認。
3、索賠意向書遞交監(jiān)理工程師簽認時,監(jiān)理工程師應審查索賠事件的當時記錄,索賠事件屬實,監(jiān)理工程師應予以簽認。
4、在索賠意向書發(fā)出后的規(guī)定時間內,承包人應送交一份擬索賠款額的詳細賬目,并具體說明索賠的依據(jù)。如索賠事件是連續(xù)發(fā)生的,承包人應在監(jiān)理工程師要求的間隔時間內,陸續(xù)送交索賠賬目和索賠依據(jù)。當索賠事件結束后,承包人應在規(guī)定時間,送交最后索賠賬目。同時,承包人要及時收集證據(jù),收集的證據(jù)要確鑿,理由要充分;所有工程費用和工期索賠應附有現(xiàn)場工程監(jiān)理工程師認可的記錄和計算資料及相關的證明材料。
5、監(jiān)理工程師收到承包人送交的最后賬目后,應對承包人提交的索賠證據(jù)和詳細帳目進行審查核實,確定承包人有權得到的全部或部分的索賠款額,并將審核結果報業(yè)主審批。
6、根據(jù)監(jiān)理辦上報的審核意見及承包人賬目中提供的相關證據(jù),依據(jù)合同規(guī)定,并與監(jiān)理工程師和承包人協(xié)商,最終確定承包人有權得到的全部或部分的索賠款額。
7、如果承包人提出的索賠要求未能遵守范本規(guī)定,則承包人無權得到索賠或只限于由監(jiān)理工程師按當時記錄予以核實的那部分款額。
由此得知,工程變更引起的索賠包括物價上漲給建筑單位造成的損失,貨物的運輸沒有像當初合同當中約定的那樣,改用了其他比較高大上的運輸方式而增加了運輸成本,因為工期延誤造成的投資成本等。根據(jù)不同情況索賠主體也會相應發(fā)生變更,比如說建筑單位因為一些原因造成的工期延誤,投資者肯定要索要賠償?shù)摹?/p>
公路工程質量檢驗評定標準中關于工程質量評定的規(guī)定
如何區(qū)分工程勞務分包與轉包、肢解分包
工程投標保證金比例的規(guī)定內容
該內容對我有幫助 贊一個
隱名股東司法解釋是怎樣的
2020-12-18金融許可證應該載明什么內容
2021-02-04農村居民非法占用林地如何處罰
2021-01-17假冒注冊商標如何如何處罰
2021-03-11車撞到人責任書沒下來,負不起醫(yī)藥費怎么辦
2021-01-10債務人能否以法院對夫妻債務的處理結果對抗債權人
2020-12-28離婚后隱藏財產的訴訟時效怎么算
2020-12-29孩子需要請保姆,男方承擔一半保姆費嗎
2021-01-01二手汽車過戶步驟是什么
2020-12-26知識產權代理公司收入如何確認
2021-03-23舊城改造房屋拆遷補償標準
2021-01-14勞動合同變更的方式
2021-03-21有的單位在勞動合同中規(guī)定女職工結婚、生育就要離職等內容,這樣做屬于違法嗎
2020-12-20雇傭關系工傷賠償
2021-01-15購買壽險時需要注意哪些問題
2021-02-07什么是公共交通意外險
2021-02-15飛機買延誤險賠償標準是怎樣的
2021-03-09交通事故調解保險公司需要來嗎
2021-01-06委托訴訟代理權如何取得
2021-03-15土地承包經營權的客體是什么意思
2021-01-27