裝修嚴重延期導(dǎo)致新房無法在結(jié)婚入住,可以要求賠償嗎
如果合同里面有約定,那么裝修公司超期未完成裝修就說明他們違反了合同約定,因此裝修公司應(yīng)該承擔違約責任,可以要求減少裝修費、賠償因延期造成的損失。
一、裝修合同之承包方資格審查
作為發(fā)包方,為預(yù)防欺詐,應(yīng)了解承包方主要的情況:
1、確認承包方的主體資格是否真實與合法,是否是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。
2、確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書。
3、了解承包方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀發(fā)包方正在施工的裝修現(xiàn)場。
二、裝修合同之材料
在合同中關(guān)于材料應(yīng)進行詳細的約定,如可約定由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明,同時必須符合國家環(huán)保標準。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標準,應(yīng)當立即更換和重做。
三、裝修合同之工期
在合同中,應(yīng)對工期進行明確的約定,承包方應(yīng)按期完成工程。如果因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期應(yīng)當順延。但如因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
四、裝修合同之質(zhì)量
裝修合同中,作為承包方,應(yīng)注意對承包事項的基本信息進行準確、詳細約定,應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙和質(zhì)量標準施工。
1、對于產(chǎn)品質(zhì)量標準應(yīng)進行明確約定,按國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準,以避免產(chǎn)品質(zhì)量標準方面發(fā)生爭議。
2、承包方應(yīng)嚴格按照工程建設(shè)強制性標準和其他技術(shù)標準施工,按照發(fā)包方認可的設(shè)計、施工方案和做法說明完成工程,確保質(zhì)量。
五、裝修合同之檢驗
為保障發(fā)包方的合理利益,應(yīng)在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
裝修合同應(yīng)約定,工程竣工后,承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標準的,可要求承包方賠償或返工。
六、裝修合同之保修期
為了保障發(fā)包方的利益,雙方應(yīng)在合同中明確約定保修期,保修期在驗收合格后起算,雙方可在驗收合格后填寫工程保修單。
七、裝修合同之價款
為了避免風險,應(yīng)特別注意在裝修合同中對價款支付時間、方式、違約責任等進行明確約定。
1、明確約定款項的支付方式,如以現(xiàn)金、匯票或是支票,分期支付制。
2、明確約定款項支付時間,開工前發(fā)包方支付相當于總價款20%的工程款;完成50%的工程量后,支付相當于總價款30%的工程款;竣工驗收后,支付總價款50%的工程款。
因此,訂立合同時,建議發(fā)包方根據(jù)實際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚,以降低合同履行風險和保證合同順利履行,并盡可能保障自身的合法、合理利益。
八、工期延誤
1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
九、沒有約定逾期期違約金如何獲賠
合同里面有沒有約定什么時候裝修完工?如果合同里面有約定,那么裝修公司超期未完成裝修就說明他們違反了合同約定,因此裝修公司應(yīng)該承擔違約責任,可以要求減少裝修費、賠償因延期造成的損失(比如房子如果按時裝修好你有什么特定用途:房租、作為婚房等等)因為他們超期就是違約了,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,違約必然產(chǎn)生違約責任。
如果您還有疑惑,本網(wǎng)站也提供律師在線咨詢,歡迎您進行咨詢。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
簡介:
余建飛律師,2005年開始在瑞安市總工會職工維權(quán)中心從事職工維權(quán)工作,2008年開始進入浙江安瑞律師事務(wù)所工作從事律師工作至今,現(xiàn)為律所高級合伙人。十多年律師職業(yè)生涯,執(zhí)業(yè)期間成功辦理了各類訴訟案件及非訴訟法律事務(wù)數(shù)百件,積累了豐富的辦案經(jīng)驗,先后獲得2010年度、2016年年度瑞安市法律服務(wù)先進個人。執(zhí)業(yè)以來以勤勉的工作態(tài)度、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,得到了當事人的認同及尊重。
民事一審有終審判決嗎
2020-12-13什么是法律上的男女平等
2021-01-03部分判決不服上訴的刑事判決書怎么寫
2020-11-08財產(chǎn)保全必須提供對方賬戶嗎
2020-11-15關(guān)于建筑糾紛工程量鑒定的規(guī)定
2020-11-14學(xué)徒是雇傭關(guān)系嗎
2020-11-20處分以后能否直接解除勞動合同
2021-01-26競業(yè)限制協(xié)議未蓋公章有效嗎
2020-12-10被動物咬了該如何維權(quán)
2020-12-10上下班途中騎電動車自行摔倒能否認定為工傷
2021-01-27運輸保險合同
2020-12-13貨物運輸險投保應(yīng)注意哪些問題
2021-02-14保險合同中的告知義務(wù)的性質(zhì)是強制的嗎
2020-12-25巨額保單引出特大騙保案
2021-01-24五種情況!自駕出險不理賠
2021-01-09超載運輸發(fā)生事故保險公司可否增加10%的免賠率
2021-03-15企業(yè)財產(chǎn)保險綜合險怎么計算
2020-12-08保險法車險有哪些新變化
2021-01-03本案的保險理賠金是否適用損益相抵原則?
2021-03-23鐵路保險運輸與保價運輸區(qū)別
2020-11-15