無論是什么類型的工程都少不了的簽訂合同,建筑工程同樣如此,需要簽訂建筑工程的施工合同,合同對于施工的過程質量以及工程的進度都做了約定,確保合同雙方對于施工的責任和義務明確,但是好多人對于合同怎么寫該不是很了解,對于建筑工程的施工合同示范文本也沒有整體的概念,接下來,小編就給大家詳細說說到底該怎么寫好施工合同。
一、建筑工程的施工合同示范文本
建筑工程施工合同
發包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照合同法>、建筑法>及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點:______________________________________________________________________
工程內容:______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。建筑工程施工合同范本。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:_________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
通過小編的介紹,大家對于建筑工程的施工合同示范文本的內容都有了了解,建筑工程施工合同對于涉及到施工的方方面面都做了約定,對于施工的質量標準進行了約定,對工程的進度驗收的方式進行了明確,當然,合同也是敦促大家認真履行責任的必要手段,確保合同內容順利履行,確保工程順利完工。
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
本人現執業于北京大成律師事務所,研究生學歷,有著豐富的辦案經驗,經辦過很多的民事糾紛,包括經濟合同糾紛、民間借貸糾紛、勞動糾紛、婚姻繼承、交通事故糾紛。在刑事辯護領域,也取得了很多的取保候審,緩刑,罪輕辯護等成功的案例。本人有著扎實的理論基礎,積累了豐富的辦案經驗和法律實務經驗,工作中有著高度的責任感,為客戶提供優質,高效的法律服務,努力為客戶解決問題,不讓客戶多花一分冤枉錢!目前,張留紅律師有固定的合作團隊,在辦案過程可以利用一切資源為客戶尋求真正具有建設性的解決方案,真正做到了只要客戶委托了我們團隊的任一個律師就相當于擁有了本團隊全部律師資源,可以得到所有團隊律師的幫助,從而使客戶的合法利益最大化。
婚姻無效申請書的格式
2021-01-04自愿離婚協議范本
2021-01-24在我國訴訟離婚需要準備什么證件
2021-02-04夫妻離婚協議書格式范文是什么
2020-12-27夫妻分居協議怎么寫?
2020-12-02離婚糾紛答辯狀格式
2020-12-18離婚法院判決收費嗎?收費多少?
2020-11-24新婚姻法離婚條件有哪些
2021-03-04變更撫養權的法律規定有哪些,如何變更孩子的撫養權?
2021-03-20未婚生子撫養權歸誰,怎么確定子女的撫養權
2021-01-12探視權可強制執行嗎?
2020-12-04判決的探視權不執行會怎么樣
2021-03-17離婚后孩子撫養費給到什么時候
2021-02-06子女撫養費標準是什么,法律規定有哪些?
2020-12-01監護權與撫養權的區別有哪些?
2021-01-20父子關系證明范文?
2021-02-15男方離婚后怎么爭取撫養權
2020-12-03離婚夫妻共同財產分割是怎樣的
2021-01-08婚前財產公證協議書的范本
2020-12-15離婚損害賠償提出時間是多久,婚外情離婚可以要求賠償嗎
2021-02-19