工期延誤違約金標準是什么
以雙方約定為主,可以約定具體的數額,也可以約定計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
根據《建設工程施工合同(示范文本)》中的內容可知,對于建設工程施工合同的違約賠償情況,發包人違約的,發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經濟損失,順延延誤的工期。雙方在專用條款內約定發包人賠償承包人損失的計算方法或者發包人應當支付違約金的數額或計算方法。
承包人違約的,承包人承擔違約責任,賠償因其違約給發包人造成的損失。雙方在專用條款內約定承包人賠償發包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數額或計算方法。
工期延誤,需要索賠、簽證的其中情形,合同雙方也可以再進行其他約定。
(1) 發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2) 發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3) 工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
(4) 工程設計變更和工程量增加;
(5) 一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6) 不可抗力;
(7) 專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
因發包人的原因造成工期順延的事實,承包人如何履行催告義務?
發包人遲延支付預付款、進度款,承包人均有通知的義務。
發包人、監理單位經常在簽證單上簽署“不同意追加費用”或“工期不予順延”,承包人有何良策?
(1) 如果屬于設計變更導致建設工程的工程量和質量標準發生變化,對該部分工程價款不能協商一致,承包人可以要求按照定額審價;
(2) 如果是合同范圍之外的工程,承包人需要保留發包人同意施工的憑證,然后結合其他簽證據實結算;
(3) 如果因發包人的原因,造成在工程的關鍵線路上工期延誤,承包人應及時收集并保管證據,包括使用照片、攝像等手段固定證據;
(4)前述幾種情況實際上都已進行索賠程序,承包人有一項工作必不可少,即在建設單位或建立單位簽署“不同意追加費用”或“工期不予順延”后面聲明,承包人不同意或有異議,并將日期和時間簽在建設單位或監理單位之后;
(5)承包人可以申請審價單位進行審價,也可以在竣工結算時提出追加,如果仍然不能達成一致意見,可以通過司法鑒定解決。
違約金的問題需要自己積極的關注具體的情況,如果因為特殊情況導致工期的延誤,有關的當事方需要進行有效的協商,這樣自己的問題處理才會較為主動,但是違約金的問題自己還是需要按照有關規定進行一定的賠償,進而確保自己的利益維護在合理的范圍里。
延期交房違約金過低怎么辦?
租房合同中,違約金的賠償數量和約定比例怎么確定
合同中未約定違約責任的能否要求支付違約金
該內容對我有幫助 贊一個
解除車輛抵押合同如何撤銷
2021-01-17女童眼睛被塞紙片,學校是否承擔責任
2021-03-07違法多長時間不追究
2020-11-23域名相似是否構成侵權
2021-02-03哪些商標行為應撤銷
2020-12-22交通占主要責任能否視為工傷
2021-01-08交通事故發生后多久認定責任
2020-11-29假釋考驗期從什么時候開始算
2021-02-02子女有贍養能力低保能辦嗎
2021-01-11未成年打賞主播可以報警嗎
2021-01-14土地糾紛找民政嗎
2021-02-21父母可以贈與房產給還沒大學畢業的兒女嗎
2021-03-05子公司勞動關系轉移
2021-03-15在醫療期辭退如何賠償
2020-11-13居民醫保沒繳費怎么辦
2021-01-17什么是投資型保險
2021-01-01此人身保險合同是否有效
2021-01-14如何避免保險合同糾紛
2021-01-15汽車必交的保險有哪些
2020-11-15交通保險理賠要注意的問題是什么
2021-02-03