包輕工工程承包協議一般包括哪些內容?
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公理和誠信的原則,經甲乙雙方共同協商一致,就支模勞務輕包事項達成以下協議:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍:所有一期支模工程(零星五金、伙食由乙方自己負責),嚴格按支模規范進行作業,達到甲方驗收標準。包括生活區衛生,現場安全文明施工和成品保護以及季節性防范、施工措施等項施工。
5、施工工期:從 年 月 日起至 年 月 日交工。
6、施工計價面積:按粘灰面積每平米一層 元計算,二層 元。
7、付款方式:按工程進度付50%,主體封頂后付90%,剩余10%的工程款待沙灰抹完后一次性付清。
8、雙方責任:
1)甲方責任:
(1)對乙方施工安全質量和進度嚴格檢查、監督,發現不合格施工限期整改或責令返工停工,如不及時整改造成的一切損失由乙方承擔。
(2)保證施工原村料及時供應到現場。
(3)按合同約定給付工程款。
2)乙方責任:
(1)組織充分而技術過硬的支模工人,配備現場技術人員負責協調和現場施工,確保安全文明施工。乙方在施工過程中必須按規范施工,注意安全,無論發生大小事故,均由乙方承擔全部責任,甲方不承擔任何責任及經濟損失和法律責任。
(2)乙方必須聽從甲方管理人員的指揮和安排,服從各工種的協調和分配,嚴格遵守現場施工管理制度,不得與建設單位、管理單位和項目部管理人員發生頂嘴、沖突,對有關技術管理人員提出的整改通知必須按時完成。
(3)嚴格按規范施工,確保質量和進度,凡因質量、進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔。在施工途中乙方無故停工或不履行合同進度,延誤工期,甲方有權降低合同平米價30%-50%,并中止按進度給付工程款。
(4)乙方必須合理利用原材料,如有浪費現象,視情節甲方將對乙方處以材料款1-3倍的罰款,罰款合同價款中扣除,乙方無條件服從。
(5)在支模過程中如出現對垂直度、平整度有影響高低不平的地方,由乙方自行剃鑿處理。
9、合同有效期:自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同條款雙方必須嚴格遵守,如有違反合同條約的,由責任方承擔一切責任及經濟損失。
10、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方簽字(蓋章):
乙方承包人(蓋章):
年 月 日
無論是包輕工還是其他的重大項目工,所有的工程承包協議當中的這些內容其實都是必不可少的。而且,可能還有一些其他的條款需要結合工程項目本身來擬定,比如其中還涉及到關于部分技術的保密義務。發包方和承包方之間所簽訂的合同是維護和保障雙方合作關系的重要法律憑證,一定要謹慎對待。
簽訂建設工程承包合同要注意什么
最新建筑工程承包合同范本有哪些內容?
建設工程承包合同應注意哪些問題?
該內容對我有幫助 贊一個
醫療事故技術鑒定費用支付原則是怎樣的呢
2020-12-25徐**破壞軍人婚姻案
2020-12-23民間借貸判決生效后下一步怎么辦
2021-02-04私了還需要交通責任認定書嗎
2020-11-15企業破產內退職工的補償金如何計算
2020-12-29交通事故致人死亡的如何索賠
2021-02-20存款證明有效期是多長時間
2020-11-19無權代理合同的撤銷權
2021-02-17喪偶的兒媳和女婿的繼承權
2021-03-11家庭財產保險條款
2020-12-02保險合同的成立條件包括有哪些
2020-11-13法院受理人身保險糾紛的訴訟費由誰負擔
2021-01-05人身事故的保險責任和免除責任分別的概念
2021-01-08保險合同的爭議
2021-03-14醉酒駕駛保險公司是否賠付
2021-01-18肇事用救護車保險報銷嗎
2020-12-18人民財產保險理賠標準是什么
2020-11-10財產保險與人身保險保險標的不同
2021-02-05萬能保險 UniversalLife
2021-03-01土地承包經營權糾紛的管轄法院是什么
2021-03-07