根據《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013(09)》的相關規定,合同工程發生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
工程工期產生糾紛解決方法
1、發包人原因導致的工期延誤
根據《合同法》第二百八十三條和第二百八十四條、《標準施工招標文件》(2007年版)通用條款11.3條規定,發包人存在增加合同工作內容,改變合同中任何一項工作的質量要求或其他特性,遲延提供材料、工程設備或變更交貨地點,提供圖紙延誤,未按合同約定及時支付預付款、進度款等因發包人原因導致工期延誤的情形時,承包人有權提出順延工程日期、支付停窩工損失、進行價格風險調整等索賠要求。上述規定看似易于執行,但承包人的索賠卻往往會因為以下一些因素而增加難度:
(1)通常發包人會在合同中設置“本工程暫定開工日期為x年x月x日,具體開工日期以發包人的書面通知為準”的條款,以此來規避延期開工的工期延誤責任。律師就曾見過發包人以此拖延了一年之久未開工,而承包人卻難以主張延遲開工索賠的例子。
(2)施工合同中往往約定的工期調價風險系數不合理,或約定承包人的報價中已包含了工期風險,因此工期無論如何調整,由此帶來的全部損失均由承包人承擔。這樣的約定對于承包人極為不利,工期調整較小尚可,一旦發生大的調整,就可能對承包人的施工成本造成嚴重影響,那么承包人將承受由此帶來的巨大損失。若承包人要提出索賠,則首先必須變更合同約定,但這一目標通常會因發包人的拒絕而難以實現。
(3)窩工期間,承包人留駐施工現場的人員(數量、職稱)、機械設施、設備、窩工時間等未及時辦理簽正或簽正不規范、不齊全,導致承包人的窩工索賠正據存在缺陷,難以獲得發包人的認可。
2、異常惡劣的氣候條件導致的工期延誤
《標準施工招標文件》(2007年版)通用條款11.4條并沒有對異常惡劣的氣候條件進行明確規定,而是給予了發、承包人雙方自主約定的其具體內容的權利。因此,是否符合施工合同中約定的異常惡劣的氣候條件,是決定承包人能否因氣候原因停工,停工后索賠能否成立的關鍵。
此類糾紛產生的原因,一般是因為發、承包人雙方對此沒有約定,或對惡劣氣候條件的具體內容和范圍約定不清。比如,合同約定遇大雨持續一定時間可停工,但對什么樣的雨量程度算大雨,以及大雨具體持續時間沒有約定。如此一來,發包人和承包人就可能對大雨的標準產生不同判斷,從而影響到工期索賠。因此,合同中應當注意完善對異常惡劣的氣候條件的約定。同時,因異常惡劣的氣候條件也屬于非承包人原因導致的工期延誤類型,因此索賠的處理方式和發包人原因導致的工期索賠一樣。
3、承包人原因導致的工期糾紛
除了上述所討論的合同約定工期及可進行工期變更的情形外,承包人原因導致的工期延誤雖然不能引起工期變更,但也可能導致實際總工期發生變化。
合同違約的就要承擔違約責任,合同工程發生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償后,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任。還有其他相關問題想要了解,歡迎咨詢律霸網的免費法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
張云律師,福建韋達律師事務所副主任,1997年畢業于中南財經政法大學,法學碩士,大學副教授,曾長期在人民法院和政府法制機關工作,婚姻家庭咨詢師(二級),企業人力資源管理師(二級)。福建電視臺新聞頻道《律師在現場》律師團成員,福州電視臺移動頻道“法律講堂”特邀專家,福州市議和網公益律師團首席專家,福州市律師協會勞動和社會保障委員會委員.張云律師先后長期在人民法院和政府法制機關工作,諳熟我國司法機關和行政機關的運作方式、工作模式、辦事程序,能夠熟練地處理法律問題,具有豐富的社會實踐經驗、敏銳的社會洞察力、扎實的法律理論基礎、較高的法律分析應用能力。現主要從事征地拆遷、婚姻家庭、債權債務、交通事故、合同糾紛、勞動爭議、刑事辯護等法律實務工作。
用pos機套現違法嗎
2021-02-09哪些房產糾紛可向法院起訴
2021-02-13商標法對商標注冊的審查和核準的規定
2021-01-29撫養費強制執行申請書模板
2021-02-26二審是不公開審理嗎
2021-01-24撫養費的相關費用包括哪些,撫養費數額怎么確定
2020-12-31用他人身份證入職會被處罰嗎
2021-02-22沒有補償的競業限制有效嗎
2020-11-22連續工作滿十年中連續的理解
2021-02-17北京市勞動局北京市高級人民法院關于勞動爭議案件法律適用問題研討會會議紀要
2021-01-03交通事故意外險的適用對象是什么
2021-03-10保險公司定損不合理怎么辦
2020-11-21保險公司對無證駕駛肇事逃逸仍需承擔人身損害賠償責任嗎
2021-01-20私企未交保險員工如何維權
2021-02-16沒資格證保險公司到底賠不陪
2021-01-08保險公司未勘察現場可以拒賠嗎
2021-01-15未征收的土地出讓如何處理
2020-11-18土地轉讓協議范本是怎樣的
2021-03-05土地流轉需要注意的常見問題有哪些
2021-01-13房屋被拆遷人的范圍應該怎么劃分
2021-03-02