在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
牡丹江房屋拆遷協議糾紛案
原告：*江石化機械廠。被告：*江市利民建筑工程有限公司被告：牡丹江市西安區計劃經濟委員會。第三人：牡丹江市西安區中環路房屋開發辦公室。1987年4月、9月，經牡丹江市規劃委、城市規劃管理局等部門批準，牡丹江市利民建筑工程公司（以下簡稱**公司）自籌資金，在肇慶大街1427號建設兩棟綜合樓和一棟轉角辦公樓，牡丹江市中環路。同年9月29日，公司與公司簽訂了第一份搬遷協議。根據協議，公司搬遷了臨街鍋爐壓力容器檢驗站、省石化系統焊工培訓中心、供銷公司管理部、苗圃等擁有產權證的房屋379.38平方米。**公司按原面積搬回新樓西一層，內部結構按市場房設計施工。同年10月9日，雙方簽訂了第二次搬遷協議，約定石*廠將鋼材倉庫遷出此地，**公司將在石*廠一側安排一棟1700平方米的新樓房，為南北轉門，一房半，二房半。石*工廠將不再向**公司索要搬遷費。1988年3月10日，雙方簽署上述兩份協議為一份協議，重申**公司搬遷施*廠總面積2079.38平方米，產權歸施*廠所有。搬遷房屋由石*廠自行拆除，**公司不支付搬遷費和補助費。竣工日期為1989年9月底。協議簽訂后，石*廠已按協議拆除了所有房屋，并在其他地方搬遷了新房，建起了鋼倉。**1988年4月15日，公司與**江城鄉建設開發公司簽訂了建設項目聯合開發合同。后來由于工程進展緩慢，無法按時搬回來。經牡丹江市人民政府城市建設和綜合開發辦公室決定，后期工程交由牡丹江市西安區計劃經濟委員會（以下簡稱計劃委）組織建設。為此，規劃委成立了牡丹江市西安區中環路住房開發辦公室（以下簡稱中*辦），具有法人資格，負責住房開發的日常工作，**公司為建設單位。到1992年4月，**公司只支付了工廠8戶，面積537平方米。對于應交房的廣寶大廈剩余379.38平方米的集貿市場用房和1163平方米的辦公用房，**公司、計委、中辦以協議明顯不公平、無效為由，拒絕將其交給惠氏*廠。為此，石*廠起訴牡丹江市中級人民法院，要求**公司履行搬遷協議。**公司、計委、中辦都堅持原來的意見。庭審中，牡丹江市中級人民法院認為：經有關部門批準，**公司自籌資金用于房屋建設，再與其他公司進行聯合開發。**公司與原告簽訂的房屋拆遷協議符合法律規定，是有效的協議，雙方應按協議認真履行。**公司建設歷時4年，二被告及第三人對房屋拆遷協議從未提出異議。在工期延誤給原告造成經濟損失的情況下，第二被告和第三人以各種理由拒絕按協議搬回原告是錯誤的。根據《中華人民共和國經濟合同法》第五條、第六條和《黑龍江省人民政府關于城市建設搬遷安置的有關規定》，判決如下：
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房屋出租的租金算孳息嗎
2020-12-27虛假訴訟的法律規定有哪些
2021-01-24企業信息公示暫行條例
2020-12-28知識產權的高度相似如何界定
2021-01-17婚姻自由的行使必須符合法律的規定
2021-02-08單位不服勞動仲裁后向法院起訴,法院會受理嗎
2020-12-18交通事故處理程序規定是怎樣的
2021-03-112015年殘疾賠償金死亡賠償金與精神損害撫慰金標準
2021-03-25無證遺產房產怎樣保全
2020-12-12預抵押登記有優先受償權嗎
2021-01-28被小區門禁夾斷腿,應由誰負責
2020-12-10房本上寫的集體土地可以做抵押嗎
2020-11-10勞動者在安全生產方面有哪些權利
2021-02-09在外地工作發生工傷有哪個仲裁管轄
2021-02-04定期人壽保險是怎么進行理賠的
2021-02-12保險合同的訴訟時效是多久
2021-02-21生育保險是否屬工資福利
2021-01-28企業財產保險綜合險怎么計算
2020-12-08交通10級傷殘理賠多少錢
2021-02-03網銷保險為何如此受熱捧
2021-02-06