在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
農村建房合同樣本(格式范本)
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
?
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
?
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
?
⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
?
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
?
??? ⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
發現老公有外遇怎么辦?
2021-02-06離婚協議書怎么寫
2021-03-01分居兩年可以自動離婚嗎？
2020-11-13單方起訴離婚需要什么手續,什么情況法院會判決離婚?
2020-11-26假離婚買房有哪些法律后果
2021-03-01單方起訴離婚的條件是什么
2021-03-12中國離婚法有哪些新規定
2021-02-26離婚了孩子怎么判？
2021-01-01離婚官司費用是多少,訴訟離婚怎么收費
2021-02-22未成年子女撫養費標準
2021-01-18寶寶的出生證明丟了怎么辦？
2020-12-29離婚后的探視權的法律規定
2020-11-15監護人的法定職責有哪些
2021-02-25監護人的權利和義務都是有哪些
2021-01-212020年子女撫養權變更協議書如何寫
2021-03-16出生證明公證有效期
2021-02-02怎么變更離婚子女撫養權協議是怎樣的？
2020-11-21離婚孩子撫養權糾紛怎么解決？
2021-03-24夫妻離婚小孩撫養權怎么分配？
2020-12-21離婚小孩撫養權協議書怎么寫?
2021-01-17