發包方(甲方):
承包方(乙方):
為規范寫字樓室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國合同法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.裝修施工地點。
2.住房結構:框架
3..裝修施工內容:室內強弱電的安裝
4.承包方式:單包
6.總價款:
7.工期:自月為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供裝修所用的材料。
2.本工程甲方負責采購供應的材料,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現場。如甲方供應的材料發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
3.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應
承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,做到安全用電、防火防盜、防事故,不得酒后施工,確保消防通道、電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方須保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生則由乙方獨自承擔修復和賠償等費用及相關法律責任,與甲方無關。
五、關于工程價款及結算的約定
分三次支付工程款,其中第一次于乙方開工進場半個月后支付。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應在開工前,向乙方提供施工圖紙或做法說明,并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
(二)乙方工作
1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
4乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起________年。
七、違約責任
1.由不可抗拒的因素導致工期延誤的不作為違約處理。
2.甲乙雙方須共同遵守本合同,若一方違約,違約方須向守約方支付違約金3.乙方應妥善保護甲方提供的材料物品,如有損壞,乙方應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方協商解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本合同在執行中發生的爭議雙方同意向當地人民法院起訴。
九、其它約定
十、本協議一式兩份,甲,乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(蓋章)
電話:電話:
簽訂日期:________年____月____日簽訂日期:________年____月____日
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
張曉律師為正義律師事務所刑事部主任,法學碩士,北京律師協會會員,擅長代理各種刑事辯護申訴案件、死刑復核案件,以及婚姻繼承、合同糾紛、交通事故案件等。張曉律師具有較強的法學功底、文字、口頭表達能力,善于從紛繁復雜的案件中快速找到切入點,多年來潛心研究刑事辯護業務,積累了豐富的刑事辯護經驗。執業至今,已辦理過多起北京乃至全國重大社會影響力刑事案件。曾為多起刑事案件的被告人做過罪輕、無罪辯護,大多數被告人經張律師辯護后都得到從輕或減輕處罰,其中包括多起涉及貪污受賄、販賣毒品、故意殺人等重大刑事案件的申訴、死刑復核案件工作,最終為當事人取得了良好效果,如法院采納了律師的辯護意見對被告人做出無罪或罪輕判決(肖某尋釁滋事案、索某某猥褻兒童案),并有多起死刑復核案件最終沒有被最高院核準死刑(趙某某故意殺人案、延某制造毒品案等)。張律師每接一起刑事案件,都能深深體會到犯罪嫌疑人親友的不安和無奈。刑事案件關乎到犯罪嫌疑人的自由乃至性命,關乎到一個家庭的悲歡離合,關乎著犯罪嫌疑人及其家屬的信任和期許,辯護工作來不得半點馬虎和懈怠。
關于股權轉讓
2020-06-19中信銀行裝飾工程合同書
2020-06-19扶助大學生創業協議書
2020-06-22商品房預售合同
2020-06-22公司員工手冊(標準版)
2020-06-22自費出國留學中介服務合同
2020-06-22建 筑 材 料 購 銷 合 同
2020-06-23物業委托管理合同 (供住宅區)
2020-06-23建設工程資料承包合同
2020-06-23中外合資經營企業合同(6)
2020-06-23債權讓與契約書
2020-06-23委托招標代理合同
2020-06-24退伙協議書
2020-06-28合伙投資協議書
2020-06-28合伙協議(合伙合同)
2020-06-28建筑安裝工程承包 合同(煤礦)
2020-06-29水電安裝合同樣本02
2020-06-29實習合同
2020-06-29買賣、租賃合同
2020-06-30房屋租賃合同(B)
2020-06-30