在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建筑工程延期交付違約金怎么計算？
建筑工程延期交付違約金怎么計算?
(1)合同對違約金有具體約定的按約定，對違約金無約定或約定不明確的，按沒有約定處理。
(2)違約金的計算依據是合同總價。
(3)約定違約金數額一般以不超過合同未履行部分的價金總額為限。
工期延誤的情形有哪些?
《示范文本》通用條款規定了工期延誤，需要索賠、簽證的其中情形，合同雙方也可以再進行其他約定。
(1) 發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2) 發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行;
(3) 工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行;
(4) 工程設計變更和工程量增加;
(5) 一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6) 不可抗力;
(7) 專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
承包人如何避免逾期竣工違約責任?
(1) 掌握施工進度，避免工期延誤;
(2) 收集工期順延的證據;
(3) 承包合同對逾期竣工的違約金約定要盡可能小。
、同無效，發包人能否追究承包人工期延誤的違約責任?
(1) 按照法律規定，如果合同無效，有關工期以及工期延誤的違約條款均屬無效，但是解決爭議的條款是有效的;
(2) 發包人不能依據合同條款追究承包人工期延誤的違約責任;
(3) 如果一方當事人因合同無效造成損失而訴至法院或仲裁機關，法院或仲裁機關會根據各方當事人導致合同無效的過錯責任大小，裁判各方承擔損失。
隨著社會的進步，建筑業在在不斷的發展，而建筑合同中往往會涉及建筑工程延期交付違約金，而建筑工程延期交付違約金的計算一般是根據合同上約定好的方式。就算是合同無效，也可以通過仲裁的方式來進行維權，只不過之前合同違約條款無效而已。
租房違約金一般怎么算
合同法關于違約金標準
合同違約金最高限額
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
科創板最新消息2020
2021-01-29合并重整原主體公司還存在嗎
2020-12-12發回重審后還能提管轄權異議嗎
2021-03-13單位集資房糾紛適用什么法律
2020-12-08合同隱瞞真實情況是欺詐行為嗎
2021-01-30保管人要履行的保管義務是什么
2020-12-25什么是合同撤銷權
2020-12-01購房訂金可以退嗎?購房訂金和購房定金有何區別
2021-01-25怎么認定房屋中介欺詐
2020-11-13公司規章是否必要
2021-02-03經濟補償金離職后發放嗎
2021-03-01實習期沒有工資需要簽合同嗎
2021-02-13如何理解定期壽險
2021-01-14定期壽險的保險期限有多久,定期壽險適宜哪些人群
2021-01-17投保人壽保險要注意哪些問題
2020-12-16旅游保險的保險項目具體有哪些呢
2020-12-14人身保險合同的性質是怎么樣的
2021-01-25人身保險合同案例分析
2021-03-20肖X人身保險合同糾紛一案的民事判決書
2020-11-12保險合同上標注責任免除條款 如何發生效力
2021-03-13