合同在生活是很常見的一種具有法律效應的一個文本信息,合同在整個雙方合作過程中具有一定的保障性和穩定性,也是為后期許多事情更加簡便化。那么怎樣的合同規范才能保障雙方利益不受損害,也不會有任何漏掉可鉆。那么水暖工程承包合同書的范本是怎樣,下面小編一一列出,希望對您有所幫助。
水暖工程承包合同書
甲方(發包方):
乙方(承包方):
甲、乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則,就馬橋河鎮禧水秀苑小區水暖工程承包事宜達成如下協議,雙方共同遵照履行:
一、工程名稱:
二、工程地點及面積:
三、工程承包內容及范圍:
工程圖紙中設計的給排水、采暖和雙方另行約定的相關事宜。
四、工期:
開工時間:
年月日,竣工時間:年月日。
五、工程質量:乙方嚴格按照設計圖紙、施工技術方案、施工驗收方案有計劃的組織施工,工程要達到國家標準和行業的相關規定,且必須經質監部門驗收合格。
六、工程價款:按建筑面積每平方米元。
七、工程承包方式:(主要約定原材料供應和工人工資由誰支付)
八、工程使用的原材料必須經甲方及監理認可,否則不得使用。
九、乙方要具備施工資質,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范及甲方的各項規章制度精心組織施工,并按甲方的施工計劃有計劃有步驟的進行施工。
十、乙方在工作中必須對工人進行安全教育,嚴格遵守安全操作規程,遵守安全規定,落實安全措施,進入施工現場必須佩帶相應安全設施,確保施工安全,乙方人員在工作中出現的一切傷亡事故均有乙方自行承擔責任并支付相關費用。
十一、乙方加強施工現場管理,嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工,出現罰款、停工等情況由乙方自行協調并承擔費用及損失。
十二、甲方不定期的對乙方的施工現場進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面進行安全教育、監督、指導和驗收。
十三、工程價款的結算方式:整個水暖工程全部結束并經相關部門驗收合格后雙方統一結算,甲方用本小區(注明頂賬樓房位置、面積、單價及總價款)頂抵全部工程款,差價以現金形式多退少補。
十四、質保金:乙方向甲方交付整個水暖工程總造價5%的現金作為工程質保金,兩個采暖期內出現質量問題乙方無條件維修、更換;兩個采暖期過后無質量問題,甲方一次性返還。
十五、工程中如因其他工種延誤水暖工程,或因不可抗力、 工程圖紙設計變更等原因延誤工程,本合同工期按實際延誤天數順延;否則,乙方延誤工期每日按工程總價款的2.5%向甲方支付違約金。
十六、甲方委派為施工現場的負責人,乙方委派為施工現場的負責人,進行現場監督、指導,嚴格履行本合同的各項約定。以上協議雙方自愿達成,簽字蓋章后生效;如有違約,賠償對方相應的經濟損失。 本協議一式兩份,甲、乙雙方各持一份。 甲方:法定代理人: 乙方:負責人: 年月日
綜上所述,水暖工程承包合同書的規定范本要寫清楚具體時間和完工時間,中間有什么問題也得列出做為參考。合同是甲乙雙方一人各持一份,負責人也是非常重要的一個環節。具體的詳情以在上文中詳細一一列出,還需了解更多信息,可咨詢律霸的相關專業律師為您解答。
建筑工程質量驗收怎么劃分
工程款糾紛起訴狀范文是怎樣的
政府拖欠工程款怎么辦?怎么追討政府拖欠的工程款?
該內容對我有幫助 贊一個
協議離婚雙方多久能離婚
2021-03-16合同糾紛判決后上訴期為多長時間
2021-02-19違法建筑買賣合同可否應予受理
2021-03-03二手房中介費支付方式及注意事項
2021-03-10發錄用通知的注意事項
2021-01-19實習期有沒有最低工資標準
2020-12-04出借車輛發生交通事故,車主應否擔責
2020-12-16保險經紀人和代理人有什么區別
2020-11-09寧波正式實施商業車險二次費改
2021-03-03什么是保險法中近因原則
2020-12-20購買財產保險時要注意什么問題
2021-03-21保險法規定沒有受益人的情形具體包括哪幾種
2021-02-13如何購買車險才劃算
2021-03-24保險索償手續如何辦理
2020-11-23自然災害車險賠嗎
2021-01-31家庭聯產承包責任制時間
2021-03-08土地流轉需要注意的常見問題有哪些
2021-01-13違建的門面房拆遷有補償嗎
2021-02-07房子評估要多久才能拆
2021-03-17國家對拆遷安置補償是怎樣規定的
2020-12-12