工程變更索賠是指施工單位由于一些施工過程的具體情況變化,向建設單位提出索賠的意思。一般在于建設單位沒有履行合同的規定,或者增加一些建筑費用,施工費用等,造成過程實施的困難。那么工程變更索賠程序是什么?需要提前準備什么材料嗎?
工程變更索賠程序是什么?
建設工程索賠程序
索賠主要程序是施工單位向建設單位提出索賠意向,調查干擾事件,尋找索賠理由和證據,計算索賠值,起草索賠報告,通過談判、調解或仲裁,最終解決索賠爭議。建設單位未能按合同約定履行自已的各項義務或發生錯誤以及應由建設單位承擔的其他情況,造成工期延誤和(或)施工單位不能及時得到合同價款及施工單位的其他經濟損失,施工單位可按下列程序以書面形式向建設單位索賠:
(1)索賠事件發生28天內,各工程師發出索賠意向通知;
(2)發出索賠意向通知后28天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;
(3)工程師在收到施工單位送交的索賠報告及有關資料后,于28天內給予答復,或要求施工單位進一步補充索賠理由和證據;
(4)工程師在收到施工單位送交的索賠報告和有關資料后28天內未予答復或未對施工單位作進一步要求,視為該頂索賠已經認可;
(5)當該索賠事件持續進行時,施工單位應當階段性向工程師發出索賠意向,在索賠事件終了28天內,向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與(3)、(4)規定相同,建設單位的反索賠的時限與上述規定相同。
索賠的證據證據,作為索賠文件的一部分,關系到索賠的成敗,證據不足或沒有證據,索賠是不成立的。
1.索賠證據的基本要求。索賠證據的基本要求包括:真實性:全面性;法律證明效力;及時性。
2.證據的種類。證據的種類包括:(1)招標文件、合同文本及附件;(2)來往文件、簽證及更改通知等;(3)各種會談紀要;(3)施工進度計劃和實際施工進度表;(5)施工現場工程文件;(6)工程照片;(7)氣象報告;(8)工地交接班記錄;(9)建筑材料和設備采購、訂貨運輸使用記錄等;(10)市場行情記錄;(11)各種會計核算資料;(12)國家法律、法令、政策文件等。
《建設工程施工合同文本》規定的工程索賠程序
當合同當事人一方向另一方提出索賠時,要有正當的索賠理由,且有索賠事件發生時的有效證據。發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及第三方原因,給承包人造成延期支付合同價款、延誤工期或其他經濟損失,包括不可抗力延誤的工期。
①承包人提出索賠申請。索賠事件發生28天內,向工程師發出索賠意向通知。
②發出索賠意向通知后28天內,向工程師提出補償經濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關資料。
③工程師審核承包人的索賠申請。工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后,于28天內給予答復,或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。工程師在28天內未予答復或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經認可。
④當該索賠事件持續進行時,承包人應當階段性向工程師發出索賠意向,在索賠事件終了后28天內,向工程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告。
⑤工程師與承包人談判達不成共識時,工程師有權確定一個他認為合理的單價或價格作為最終的處理意見報送業主并相應通知承包人。
⑥發包人審批工程師的索賠處理證明。
⑦承包人是否接受最終的索賠決定。
上面是小編為大家整理處的關于工程變更索賠程序的內容。一般分為一下幾個步驟:先向承包人提出您的索賠申請,然后有關部門調查事情的屬實情況,提供索賠證據以及材料,將索賠的金額計算準確,然后起草索賠賠償書,通過法院仲裁調節,做出判決決定。
工程索賠費用怎么計算?
建筑工程索賠費用有哪些?索賠的時限是多久呢?
工傷索賠程序是什么?
該內容對我有幫助 贊一個
6萬元的存款公證費多少
2020-11-12相鄰權需要哪些證據
2020-11-29單方事故能否構成工傷
2020-11-29新婚買婚房注意事項
2020-11-21未留有遺囑的老人遺產子女怎么分配
2021-02-27我國法律規定的禁止的婚姻行為有哪些
2020-12-18裝修工人失誤造成業主損失誰賠償
2021-01-24老人去世后房產繼承交稅嗎
2021-02-06實習期被公司開除有補償嗎
2021-02-06雇傭關系的法律規定有哪些
2020-12-25交強險理賠怎么墊付和追償
2021-01-02關于人身保險合同的若干問題
2021-01-20一起保險合同糾紛的評析
2020-11-10人壽險的理賠知識
2020-11-09無證駕駛人在交通事故中受傷能否獲得保險公司賠償?
2021-02-04人身保險不是一買就保 一起保險理賠案的教訓
2021-01-01保險受益權的適用范圍
2021-03-26被搶新車變舊車 保險公司到底該不該賠?
2021-02-18保險中的重大疾病包括哪些
2021-01-23什么情況收回土地承包經營權
2021-03-14