[案例]2001年12月,被告某市人民銀行為擴建辦公樓,向原告**電梯有限公司定作一部五層電梯,雙方簽訂了一份承攬加工電梯合同,約定原告加工完畢后于2002年7月1日將電梯運抵被告指定工地。原告依約加工電梯完畢,在向被告交付工作成果之前,由于被告擴建辦公樓的項目未得到上級批準,被告急通知原告暫不要發(fā)貨,要求原告變更電梯設計。原告停止發(fā)貨后,多次催促被告來人修訂合同、變更設計,但被告推托一年不予任何答復。原告遂于2003年8月起訴,要求被告履行原合同,接收已完工的電梯。被告辯稱,雙方既然始終未達成變更原合同的協(xié)議,原告就應按原合同約定,于2002年7月1日向被告交付已加工完畢的電梯,原告逾期一年才主張發(fā)貨,構成根本違約,故被告反訴要求原告承擔違約責任、賠償損失,并要求解除合同。
對本案有兩種處理意見:
一、在加工承攬合同中,被告首先提出停止發(fā)貨、變更定作物的設計,而后又不積極與原告協(xié)商變更事宜,造成原告不能按時發(fā)貨,電梯壓庫一年,因此被告沒有盡到受領人的協(xié)助義務,應承擔違約責任,原告有權要求被告繼續(xù)履行原合同,接收定作物,并給付報酬。對被告的反訴請求不予支持。
二、本案被告雖構成違約,但根據(jù)《合同法》第268條規(guī)定,定作人可以隨時解除承攬合同。既然被告在反訴中主張解除合同,就應判令解除原合同,并對因此給原告造成的損失進行評估,確定數(shù)額后由被告給予賠償。
對于本案被告未在合理期限內履行協(xié)助義務而構成違約的事實,基本可以確認,對此原告有兩種救濟方式。一種是主張解除合同,要求被告賠償損失;另一種是主張繼續(xù)履行原合同,要求被告接收加工成果。這兩種救濟方式都符合合同法的規(guī)定,究竟選擇哪一種,屬于原告的權利。原告之所以選擇后一種救濟方式,是因為后一種方式較簡單,只要被告接收加工完畢的電梯并給付報酬,就可以使原告的損害獲得最大補償,因此最符合原告的利益。第一種救濟方式理論上可行,但操作難度大,實際損失的確定較難掌握,從而會影響到損失賠償?shù)捻樌麑崿F(xiàn),必然對原告不利。
但若原告行使第二種救濟權利,即主張履行原合同,要求被告接收加工成果,似乎也會面臨一種風險。一旦被告在訴訟中提出解除原合同,而法官又適用了《合同法》第268條的規(guī)定,原告的訴訟請求將得不到支持,最終還要以解除合同、被告賠償損失了結。相對來說,這種結果對被告較為有利,因為解除合同讓被告賠償損失,與讓被告接收并自己處理對之已無意義的電梯相比,顯然前者的負擔要輕得多;而原告雖最終可獲得損失賠償,但處理砸在手里的對之亦無意義的加工成果,無疑會加重原告的負擔。這里還應看到,本案被告反訴主張解除合同,是要原告承擔違約責任的一種形式,而事實上卻是被告方自己違約。如果法官在確認被告違約的同時,又采納了被告方解除合同的主張,無形中會造成對原告的無辜制裁。適用法律的結果反倒對違約方有利,對守約方不利,這是不公平的,該結果會助長違約方為減輕其責任而違背誠信原則濫用合同解除權的傾向。
問題的癥結在于如何理解適用《合同法》第268條的規(guī)定。
筆者認為,該規(guī)定基于如下的立法本意:定作人訂立承攬合同的目的是為了滿足自身的特殊要求。承攬合同作為一種繼續(xù)性合同,從成立、生效到履行完畢需要一定時間,在這段時間內,定作人因自身要求的變化或出現(xiàn)某種客觀情事,會發(fā)生合同履行不必要的后果,如不賦予定作人隨時解除合同的權利,定作人將會蒙受進一步擴大的損失,造成物質資源的不必要浪費。因此,合同法規(guī)定,定作人享有隨時解除合同的權利。由于這種解除合同是因定作人的原因而導致的,因此,如若給承攬人造成損失,定作人自應當賠償。
但是,如果定作物已由承攬方按約定時間加工完成,而恰在此時或之后該定作物對定作人失去了實用意義,物質浪費已不可避免,那么定作人還能解除承攬合同而拒收定作物嗎?單純從合同法268條的規(guī)定看,似乎是可以的。但《合同法》第261條規(guī)定:“承攬人完成工作的,應當向定作人交付工作成果,并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。”該規(guī)定屬于絕對確定性規(guī)范,在無其它約定時應當適用該規(guī)定。因此可以確定《合同法》第268條僅適用于定作物尚未加工完畢時的情形,一旦承攬人按約定時間將定作物加工完畢并向定作人主張交付,定作人就應當按《合同法》261條的規(guī)定驗收定作物,而不能再行使合同解除權。
由此我們可以得出結論,定作人行使隨時解除合同的權利,應符合以下條件:
一,須在承攬工作完成前。如承攬人已完成工作,即使履行期限尚未屆滿,定作人也不能解除合同,因為,解除合同的目的是阻止承攬人進一步工作,避免損失的進一步擴大。
二,須及時通知承攬人。
三,須賠償承攬人的損失
落實到本案,我們認為,被告在原告加工電梯完畢后,已不再享有隨時解除合同的權利,對本案的第一種處理意見是恰當?shù)?。定作物在加工完畢后而對定作人失去實用效能,物質浪費已成定局,這一不利后果由定作人承擔,符合公平原則和公平觀念,無過錯的承攬人不應承受理應由定作人承受的負擔。
該內容對我有幫助 贊一個
簡介:
廖志豪律師?,?墨爾本莫納什大學商學碩士,法學學士;專掌民商事訴訟業(yè)務、刑事辯護工作、行政糾紛處理,現(xiàn)任數(shù)間房地產(chǎn)公司法律顧問,數(shù)間建筑工程公司法律代表,婦聯(lián)特聘專家組成員,找法網(wǎng)首席律師,華律網(wǎng)推薦律師;長期致力于法律知識專研及律師服務行業(yè);有過硬實務操作能力,實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富,精于談判調解;現(xiàn)系廣東浩捷律師事務所專職律師。 熟悉律師見證、法律意見書、草擬起訴狀等工作,文字功底深厚,熟練運用法律英語。 很榮幸當您需要知法循律時,進入到我的頁面,希望能為您排憂解惑,助您生活無憂! 一、刑事案件: ????涉及危險駕駛、職務侵占、故意傷害、合同詐騙、盜竊等案件。辦案過程中,積極會見犯罪嫌疑人,查閱案卷、審查證據(jù)、監(jiān)督程序,盡最大努力為犯罪嫌疑人申請取保候審、法庭辯護。刑事辯護是律師所有業(yè)務中風險較高的一項業(yè)務,對于律師的辦案程序和技巧要求很高。 二、合同類糾紛: ????涉及合同種類眾多,舉其要者:借貸合同、買賣合同、租賃合同、建設工程施工合同、股權轉讓合同、委托理財合同、勞動合同等,涉及財產(chǎn)保全、違約金的主張、談判調解、擔保追償、夫妻共同債務、合同解釋、訴訟主體的確定、出資查明、拍賣等法律
“黑社會性質案件”認定證據(jù)收集指引是怎樣規(guī)定的
2020-12-08外國人和中國人結婚需要什么證件
2021-01-21著作權怎么申請
2020-11-22合伙人退股如何清算
2021-01-12以占有改定方式設立動產(chǎn)質權有效嗎
2021-03-05受欺詐訂立的買賣合同有效嗎
2020-11-17合同糾紛公司沒有錢怎么辦
2021-03-19學生周六溺水身亡學校有責任嗎
2020-11-20申請財產(chǎn)保全需要抵押財產(chǎn)嗎
2021-02-17員工不勝任現(xiàn)有工作崗位能不能隨意調崗
2021-03-07保險理賠的時效是多久
2020-12-29關于對保險法第17條規(guī)定的明確說明應如何理解的問題的答復內容是什么
2021-01-17中國人民保險公司關于印發(fā)《中國人民保險公司全資直屬企業(yè)暫行管
2021-03-04什么是保險受益人,保險受益人的權利義務是什么
2020-12-21出口產(chǎn)品責任保險概念
2021-03-24承包荒山有年限規(guī)定嗎
2021-03-03第二輪土地承包時間
2020-12-31土地轉讓協(xié)議究竟有沒有效
2021-03-10劃撥土地轉讓需要辦理哪些手續(xù)
2020-11-27《土地管理法》對農村土地流轉青苗補償標準有什么規(guī)定
2021-03-21