不管哪個行業都有相關的法律法規進行規范,這是為了促使每個行業都能夠有序持續的發展,維護行業同樣也不例外,除了通用的法律法規以外,還有自己必須要遵守的法律法規,所以維護服務合同糾紛的法律適用都包括哪些內容的法條呢。
一、維護服務合同糾紛的法律適用
維護合同糾紛是承攬合同糾紛中的一分子,所以處理修理合同糾紛的法律依據主要是《合同法》第15章的對承攬合同糾紛的相關規定。規定如下:
第二百五十一條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
第二百五十二條 承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標準和方法等條款。
第二百五十三條 承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第二百五十四條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第二百五十五條 承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。
第二百五十六條 定作人提供材料的,定作人應當按照約定提供材料。承攬人對定作人提供的材料,應當及時檢驗,發現不符合約定時,應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。
承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。
第二百五十七條 承攬人發現定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的,應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第二百五十八條 定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第二百五十九條 承攬工作需要定作人協助的,定作人有協助的義務。定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以解除合同。
第二百六十條 承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗。定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第二百六十一條 承攬人完成工作的,應當向定作人交付工作成果,并提交必要的技術資料和有關質量證明。定作人應當驗收該工作成果。
第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。
第二百六十三條 定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的,定作人應當相應支付。
第二百六十四條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權,但當事人另有約定的除外。
第二百六十五條 承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毀損、滅失的,應當承擔損害賠償責任。
第二百六十六條 承攬人應當按照定作人的要求保守秘密,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第二百六十七條 共同承攬人對定作人承擔連帶責任,但當事人另有約定的除外。
第二百六十八條 定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失
屬于承攬合同的一部分,如果因為維護服務合同引發了糾紛就可以依據合同法進行訴訟,所以在簽訂的時候雙方的權利義務方面的約定也必須是符合合同法對承攬合同的要求。
該內容對我有幫助 贊一個
結婚要用戶口本嗎
2021-01-09最新結婚法定年齡要求是多少歲
2021-03-25離婚手續怎么辦理
2021-03-04夫妻離婚協議如何寫,包括哪些內容?
2020-12-29婚后一方出軌離婚財產如何分割?
2021-01-22過錯方離婚財產如何分割?
2021-03-16標準離婚協議書格式怎么寫
2021-01-21在我國單方想離婚怎么辦
2020-12-27離婚案件管轄法院怎么確定
2020-12-15涉外離婚案件管轄怎么確定
2020-12-03各類離婚案件管轄如何確定
2021-01-02去法院起訴離婚程序
2021-02-23起訴離婚律師費用是多少
2021-03-19離婚官司費用是多少,訴訟離婚怎么收費
2021-02-22離婚后子女撫養權如何爭取
2021-02-12未婚生子孩子由誰撫養?
2021-02-20小孩出生證明有什么用
2021-02-08行使探視權有沒有時間限制
2021-01-12離婚小孩撫養費標準及支付方式
2021-02-04湖南省單獨二胎政策是怎樣的
2021-03-22